АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 358000, г. Элиста, ул. Сусеева, 10 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

13 октября 2023 года Дело № А22-3670/2022 

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Джамбиновой Л.Б., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании, в режиме онлайн-заседания с использованием  информационной системы «Картотека арбитражных дел», материалы дела по исковому  заявлению Министерства здравоохранения Республики Калмыкия (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик Стройинвест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании  неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, третьи лица:  Республиканская служба финансово-бюджетного контроля (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>), Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский  психоневрологический диспансер" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2, (по  доверенности от 09.01.2023), от ответчика – представителя ФИО3, (по  доверенности от 14.10.2022г., с использованием личных устройств доступа к  видеоконференц-связи),  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства здравоохранения Республики Калмыкия (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) – удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик Стройинвест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Министерства здравоохранения Республики Калмыкия (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку (пени, штраф) в размере 1 607 025 рублей.  

В удовлетворении остальной части исковых требований здравоохранения Республики  Калмыкия – отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик Стройинвест» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета сумму государственной пошлины в размере 29070 рублей.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (часть 1 статьи 180  АПК РФ).  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в  порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный  апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (г.  Краснодар) через Арбитражный суд Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном  главой 35 АПК РФ, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Л.Б. Джамбинова