Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-251349/20-31-1846

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2021г.

Решение в полном объеме изготовлено 28 мая 2021г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Давледьяновой Е.Ю. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" (125315, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.09.2002, ИНН: 

<

***>)

к ответчику АО "УКБП" (432071, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.08.2002, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании неустойки в размере 556 260, 31 руб. по рекламационным актам SCAC_SJI-0002491-XA-JBA#2019, SCAC_SJI-0002488-EI-FWB#2019, SCAC_SJI-0002490-XA-VER#2019, SCAC_AZT-528-89085#2019, SCAC_LLM-171-89082#2019, SCAC_AFL-0003234-89027#2019 

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО "УКБП" о взыскании неустойки в размере 556 260,31 руб. по рекламационным актам SCAC_SJI-0002491-XA-JBA#2019 (серийный номер блока 3640420114), SCAC_SJI-0002488-EI-FWB#2019 (серийный номер блока 5750251050), SCAC_SJI-0002490-XA-VER#2019 (серийный номер блока 3640740190), SCAC_AZT-528-89085#2019 (серийный номер блока 3640740198), SCAC_LLM-171-89082#2019 (серийный номер блока 5750558066), SCAC_AFL-0003234-89027#2019 (серийный номер блока 3641130163) с учетом выделения требований в отдельные производства определением от 11.12.2020, а также уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Ответчик в судебное заседание явился, против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва и письменных пояснений.

Истец в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение истца о времени и месте судебного разбирательства в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124 АПК РФ. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие истца в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ. 

Выслушав доводы представителя ответчика, рассмотрев представленные материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между АО «ГСС» (покупатель, правопредшественник ПАО «Корпорация «Иркут») и АО «УКБП» (поставщик, ответчик) был заключен Договор № 121-08 от 19.05.2009 (договор), согласно п. 2.1 которого поставщик обязуется в течение срока действия договора изготавливать и передавать в собственность покупателя блоки - концентраторы данных ЕIU-100 КИВШ.466525.019 (продукт, блок).

17.02.2020 АО «ГСС» прекратило деятельность путём реорганизации в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Научно-производственная Корпорация «Иркут» (ПАО «Корпорация «Иркут», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

К договору № 121-08 от 19.05.2009 сторонами было заключение Соглашение по послепродажному обслуживанию и гарантиям (приложение № 4 к договору). 

Согласно п. 10.14 Соглашения по послепродажному обслуживанию и гарантиям (в редакции Дополнительного соглашения № 10 от 03.09.2014, далее - Соглашение) для ускорения исправлений Поставщик согласен с тем, что время выполнения работ будет равняться 20 календарным дням или меньше; время на выполнение работ отсчитывается с даты получения Поставщиком Продукта, требующего исправления, и принятия Рекламации в соответствии с п. 10.11 Соглашения, до даты отгрузки Поставщиком Покупателю исправленного Продукта.

Поставщик рассмотрит и примет или отклонит Рекламацию в письменной форме в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком Продукта; если Поставщик не представит ответ по истечении указанного срока, Рекламация будет считаться принятой Поставщиком в день получения Продукта (п. 10.11 Соглашения).

В соответствии с подп. d п. 10.15 Соглашения в случае нарушения срока возвращения исправленного Продукта Поставщик по запросу Покупателя уплатит Покупателю неустойку, определённую п. 8.1 Договора.

Пунктом 8.1 Договора предусмотрена ставка неустойки - 0,03% от стоимости Продукта за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Продукта.

Как указывает истец, со ссылкой на ст. ст. 309, 330 ГК РФ, ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства в связи с ремонтом продуктов, нарушал сроки ремонта, в адрес ответчика истцом были направлены претензии с требованием об уплате неустойки (от 15.04.2020 № 283/2109, от 30.04.2020 № 283/2704. АО «УКБП» даны ответы на претензии - от 26.05.2020 №№ 126/ю-1, 127/ю-1), претензии были оставлены без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Отказывая в иске, суд исходит из следующего. 

Как усматривается из материалов дела,  увеличение срока возврата блоков ЕIU-100 (серийные номера: 3640420114; 5750251050; 3640740190; 3640740198; 5750558066; 3641130163)  после ремонта связано с проведением обязательных доработок блоков, регламентированных Решением № 15115 дополнение № 11 от 18.01.2019, дополнение № 12 от 18.01.2019 «Об объеме обязательных доработок блоков ЕШ-100, приходящих изэксплуатации на восстановление и доработку», согласованным Начальником 683ВП МО РФ и сервисным бюллетенем ЕШ-100-100-004-БД «Повышение надежности блоков ЕШ-100 и устранения причин сбоев».

С рекламационными актами Покупатель передавал на ремонт изделия, в которых был выявлен определенный дефект. В рамках гарантийных обязательств АО «УКБП» устраняло именно возникший дефект.

На основании вышеуказанных решений, начиная с 2019 года, наряду с ремонтом АО «УКБП» дополнительно выполняло доработку изделий, поступивших на ремонт. Возражений против проведения доработок от Покупателя не поступало. При этом срок проведения доработок сторонами установлен не был, а время, необходимое для доработки блоков, устанавливалось исходя из производственной возможности АО «УКБП».

Доработка производилась в отношении следующих блоков: 3640420114 (рекламационный акт  SCAC_SJJ-0002491-XA-JBA#2019) - ведомость ремонта № 524-1607 от 07.02.2020; 5750251050 (рекламационный акт  SCAC_SJJ-0002488-EI-FWB#2019) - ведомость ремонта № 522-1607 от 07.02.2020 3640740190 (рекламационный акт SCAC_SGI-0002490-XA-VER#2019) - ведомость ремонта № 521-1607 от 17.02.2020; 3640740198 (рекламационный акт  SCAC_AZT-528-89085#2019) - ведомость ремонта № 662 от 20.03.2020; 5750558066 (рекламационный акт  SCAC_LLM-171-89082#2019) - ведомость ремонта № 735 от 20.03.2020; 3641130163 (рекламационный акт SCAC_AFL-0003234-89027#2019) - ведомость ремонта № 1005 от 06.03.2020.

Учитывая, что доработка блоков не является ремонтом. Целью доработок является повышение надежности блоков и устранение возможных причин сбоев, а не восстановление работоспособности изделия, суд приходит к выводу, что положения Соглашения по послепродажному обслуживанию и гарантиям на случаи доработки изделий не распространяются, что исключает право Покупателя требовать от Поставщика уплаты неустойки на основании п. 10.15 Соглашения о послепродажном обслуживании и гарантиям.

Согласно п. 2 ст. 470 ГК РФ в случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК РФ, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). После истечения гарантийного срока Поставщик не несет ответственности за качество продукции.

Пунктом 4.7.1 Договора установлено, что сроки гарантий качества на Продукцию указываются в Приложении № 4 к договору. Приложением № 4 к договору является Соглашение по послепродажному обслуживанию и гарантиям, раздел 10 соглашения «Стандартная гарантия» регулирует взаимоотношения сторон при возникновении дефектов в продукции в период гарантийного срока, что следует из текста раздела 10 Соглашения. 

Пунктом 10.3.1 Соглашения установлено, что гарантия начинается с даты приемки Продукта Покупателем и остается в силе в течение 5000 летных часов либо 48 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) после поставки Покупателем Эксплуатанту Самолета, на котором данный Продукт установлен, но не более 60 месяцев с момента приемки Продукта Покупателем.

Раздел 10 Соглашения устанавливает обязательства Поставщика перед Покупателем в период действия гарантии, предоставленной Поставщиком на продукцию. Следовательно, положения данного раздела, включая п. 10.15, не распространяются на негарантийные случаи, к которым относятся случаи возникновения дефекта в период после истечения гарантийного срока.

При рассмотрении рекламационных актов SCAC_SJI-0002490-XA-VER#2019 (серийный номер блока 3640740190), SCAC_AFL-0003234-89027#2019 (серийный номер блока 3641130163) было установлено, что отказы продуктов произошли после истечения гарантийного срока, а именно:

Серийный номер блока 3640740190: (рекламационный акт SCAC_SJI-0002490-XA-VER#2019): дата обнаружения дефекта – 13.08.2018: согласно рекламационному акту с начала эксплуатации наработано 5 717 л.ч.

Серийный номер блока 3641130163: (рекламационный акт SCAC_AFL-0003234-89027#2019): дата обнаружения дефекта – 10.11.2019: согласно рекламационному акту с начала эксплуатации наработано 6 319 л.ч.; гарантийный срок (48 месяцев с 27.02.2015) истек.

Учитывая, что вышеуказанные случаи не являлись гарантийными, суд приходит к выводу, что на них не могут быть распространены положения Соглашения по послепродажному обслуживанию и гарантиям, в том числе в части применение мер ответственности к Поставщику на основании п. 10.15 Соглашения. 

Кроме того, отказывая в удовлетворении требования истца в отношении блока с серийным номером  3641130163 по рекламационному акту SCAC_AFL-0003234-89027#2019 с пометкой авиационный инцидент, суд исходит из нижеследующего.

Авиационный инцидент - событие, связанное с летной эксплуатацией воздушного судна, которое могло создать или создало угрозу целости воздушного судна и (или) жизни лиц, находящихся на его борту, но не закончилось авиационным происшествием.

Постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609 "Об утверждении Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации" (далее Постановление № 609) установлен особый порядок расследования авиационных инцидентов.

Согласно п. 1.1.1. Постановления № 609 Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов являются нормативным правовым актом Российской Федерации, регулирующим деятельность в области расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Пунктом 1.1.3. Постановления № 609 установлено, что требования Правил являются обязательными для всех субъектов правоотношений, на которых распространяется действие воздушного законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области гражданской авиации и использования воздушного пространства Российской Федерации, в том числе организаций и граждан, осуществляющих разработку, испытания, производство, сертификацию, эксплуатацию и ремонт авиационной техники, сертификацию объектов авиационной инфраструктуры, выполнение и обеспечение полетов, подготовку авиационного персонала, а также участников расследования авиационных происшествий или инцидентов.

Таким образом, положения Постановления № 609 распространяются как на АО «ГСС», так и на АО «УКБП», как на организацию, осуществляющую производство и ремонт авиационной техники.

При расследовании авиационных инцидентов необходимо руководствоваться именно требованиями Постановления № 609, а не условиями Соглашения.

Процесс расследования авиационного происшествия или инцидента включает в себя сбор и анализ информации, проведение необходимых исследований, установление причин авиационного происшествия или инцидента, подготовку отчета и заключения, разработку рекомендаций, разбор (слушание) по результатам расследования (ст. 1.1.6. Постановления № 609).

Согласно п. 3.1.1 Постановления № 609 расследование авиационных инцидентов с воздушными судами Российской Федерации и воздушными судами иностранных государств на территории Российской Федерации организует и проводит ФАС России и ее региональные органы с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций Российской Федерации. В соответствии с этим ФАС России формирует и назначает комиссию по расследованию авиационного инцидента.

Комиссией по расследованию авиационного инцидента определяется необходимость проведения специальных исследований. Организация-исполнитель исследований определяется комиссией по расследованию авиационного инцидента (п. 3.6.1, 3.6.2 Постановления № 609).

Согласно п. 3.6.4 Постановления № 609 объекты, подлежащие исследованию, направляются в адрес организации-исполнителя не позднее 15 суток с момента принятия решения об исследовании. Сроки проведения исследований не должны превышать:

- по отдельным деталям и агрегатам - 45 суток;

- по исследованиям двигателей и комплексным исследованиям - 60 суток.

При этом срок начала исследований должен определяться с учетом возможности прибытия представителей организаций-соисполнителей. Этот срок не должен превышать 5 суток с момента получения объекта (п. 3.6.5 Постановления № 609).

В случаях когда в АО «УКБП» поступает рекламационный акт с пометкой «инцидент», у АО «УКБП» имеется 45 суток на проведение исследования изделий в соответствии с установленным Постановлением № 609 порядком. После завершения исследования АО «УКБП», по требованию Покупателя, приступало к ремонту изделия.

Таким образом, нормативно-правовым актом установлено, что в случае если имел место авиационный инцидент, до проведения ремонта АО «УКБП» обязано провести исследование, срок которого составляет 45 суток.

Согласно техническому акту от 18.11.2019 SCAC_AFL-0003234-89027#2019 произошел инцидент 10.11.2019.

Приказом Центрального МТУ Росавиации № 1022 от 13.11.2019 была создана комиссия для проведения расследования авиационного инцидента в соответствии с ПРАПИ-98. Центральным МТУ Росавиации выдано техническое задание на проведение специальных исследований блока.

10.12.2019 в адрес АО «УКБП» поступило обращение АО «ГСС» об организации исследования блока ЕШ-100 № 3641130163 в рамках расследования авиационного инцидента.

13.02.2019 АО «УКБП» обратилось в АО «ГСС» с письмом о продлении исследования блока до 28.02.2020 (исх. от 20.01.2020 № НЗЗ-3145/54).

06.03.2020 блок был возвращен истцу.

Таким образом, срок возврата блока № 3641130163 был обусловлен выполнением мероприятий, установленных Постановлением № 609.

Согласно п. 3.6.11 Постановления № 609 отчет по результатам исследований является неотъемлемой частью материалов расследования. Отчет по расследованию составляется с учетом результатов исследований по их завершении.

В соответствии с п. 3.6.12 Постановления № 609 объекты авиационной техники, прошедшие исследования, хранятся в головной организации - исполнителе исследований в течение 3 месяцев после утверждения Окончательного отчета по результатам расследования.

По истечении указанного срока направляется запрос владельцу воздушного судна на утилизацию объектов.

В случае если по факту инцидента правоохранительными органами проводилось следствие, организация - владелец воздушного судна согласует с ними вопрос об утилизации и сообщает о принятом решении организации - исполнителю исследований.

Уничтожение объектов, прошедших исследование, без разрешения владельца воздушного судна, согласованного при необходимости с правоохранительными органами, запрещается.

Учитывая, что, в случае если имел место авиационный инцидент, до окончания расследования инцидента и получения специального указания от АО «ГСС» на ремонт, АО «УКБП» права проводить ремонт не имеет, суд приходит к выводу, что по авиационным инцидентам условие о сроке проведения исправлений изделия, установленных Соглашением сторон, не применяется как противоречащее нормативно-правовым актам.

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст. ст.ст.8, 12, 309, 310, 330 ГК РФ и ст.ст. 4, 65, 75, 106, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259, 276 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с ПАО "КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" (125315, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.09.2002, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 125 руб. (четырнадцать тысяч сто двадцать пять рублей ноль копеек). 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ

Е.Ю. Давледьянова