900110148_32426383 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-279812/21-5-1937

г. Москва

16 июня 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1» (140005,  Московская область, Люберцы город, Комсомольская улица, дом 15А, этаж 11,  помещение 19, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН:  

<

***>)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Эсвен» (115114, Москва город,  Дербеневская наб., дом 7, строение 2, этаж 4, помещение 1, комнаты 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5,  ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 16.08.2019, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по Договору на  выполнение субподрядных работ № АТ-2018/59 СП от 28.06.2021г. в размере 42 085 018  руб. 66 коп., пени за нарушение сроков начала работ по Договору на выполнение  субподрядных работ № АТ-2018/59 СП от 28.06.2021г. в размере 6 271 331 руб. 94 коп.  

в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эсвен» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Монолитное  Строительное Управление-1» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неосновательное  обогащение 42 085 018 (сорок два миллиона восемьдесят пять тысяч восемнадцать) руб.  66 коп., неустойку 6 271 331 (шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча триста  тридцать один) руб. 94 коп., а также 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. расходов по  оплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева