1225_472008  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-1051/2022

06 июня 2023 г.

г. Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 130, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

В удовлетворении иска Государственного казенного учреждения  города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского  хозяйства» к Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон НК»  отказать.  

Иск Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Единая дирекция капитального строительства» к Обществу с ограниченной  ответственностью «Эталон НК» удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эталон НК»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Москва) в пользу  Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН: 

<

***>, г.  Севастополь) неустойку за просрочку исполнения обязательств по Контракту   № 009-ПИР-19 от 02.04.2019 в размере 57 226,21 рублей.  

В остальной части иск Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» к Обществу с  ограниченной ответственностью «Эталон НК» оставить без удовлетворения.  

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью  «Эталон НК» к Государственному казенному учреждению города  Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»  отказать.  

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью  «Эталон НК» к Государственному казенному учреждению города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эталон НК»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Москва) в доход федерального  бюджета 1 563 рубля госпошлины.  

Код доступа к материалам дела: 

 

Взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН:  

<

***>, г. Севастополь) в доход федерального бюджета 9 631 рубль  госпошлины.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со  дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать  первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья А.С. Погребняк  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:51:00

Кому выдана Погребняк Алексей Станиславович