АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-1032/2023

26 декабря 2023 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена  19.12.2023       

Полный текст решения изготовлен  26.12.2023

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГУП РК «Черноморнефтегаз» к ООО «СтройМарш» о взыскании

При участии:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 06.03.2023;

от ответчика –  не явился;

          Обстоятельства дела: Согласно искового заявления, а также уточнения к нему истец просит взыскать неосновательное обогащение в сумме 7 931 737,31 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 22 817,33 руб., пеню в сумме 603 748,97 руб., штраф в сумме 6 272 910,20 руб., продолжить начисление процентов по день фактического исполнения обязательств, стоимость давальческих материалов в размере 1 026 330,40 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 952,46 руб.

Исковые требования обосновываются неоплатой оказанных услуг.

Ответчиком отзыва не представлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

                                                      УСТАНОВИЛ:

11.02.2022 между ГУП РК «Черноморнефтегаз» (далее - Генеральный подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СтройМарш» (далее - Субподрядчик, ООО «СтройМарш») заключен договор субподряда № 97/2022 (далее - Договор), предметом которого являлось выполнение Субподрядчиком работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом через Объездную дорогу г. Симферополь» (далее - Объект), в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение от 14.02.2020 г. № 91-1-1-3-003797-2020 и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 18.02.2020 г. № 91-1-1714-19, выданного ГАУ РК «Госстройэкспертиза», рабочей документацией, Ведомостью объемов и стоимости работ (смета) (Приложение № 10 к Договору).

Цена Договора работ составила 15 299 781,67 руб., в т.ч. НДС 20% (п.3.1 Договора).

Срок окончания выполнения строительно-монтажных работ установлен до 03.06.2022 г. включительно (с учетом условий Дополнительного соглашения №2 от 06.05.2022 г.). Датой завершения работ по Договору в целом считается дата получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (п.5.1 Договора).

В соответствии с условиями Договора (п.4.1.3 и 4.1.4 в редакции дополнительного соглашения № 2 от 06.05.2022 г.) Генеральным подрядчиком осуществлено авансирование подрядных работ в размере 71 % от суммы Договора, что составило 10 824 945,98 руб. (платежные поручения от 17.02.2022 № 2373 и от 06.05.2022 № 7227).

Субподрядчиком в адрес Генерального подрядчика, представлены акты о приемке выполненных работ на сумму 4 437 731,19 руб. (согласно КС-2 от 04.05.2022 №1 - 559 958,78 руб. и КС-2 от 09.06.2022 №2 - 3 877 772,41 руб.).

Генеральным подрядчиком за выполненные работы оплачено Субподрядчику платежными поручениями: от 27.05.2022 № 8221, от 24.06.2022 № 9777 на общую сумму                    1 100 749,97 руб.

В установленный Договором срок строительно-монтажные работы в установленном Договором объеме не выполнены, акт приемочной комиссии по форме КС-14 не подписан, выполнение работ Субподрядчиком не осуществляется.

В итоге ООО «СтройМарш» не выполнены следующие обязательства по указанному Договору:

1)           в нарушение пункта 6.2. Договора, Субподрядчик не передал по акту проект производства работ (далее - ППР) в трех экземплярах для согласования. В электронной версии ППР отсутствуют технологические карты на монтаж лестничных маршей, на бетонные работы мостового перехода (монолитные участки), электромонтажные работы, монтаж ограждений и др. Также отсутствует схема перекрытия движения для выполнения строительно-монтажных работ на балках надземного пешеходного перехода;

2)           в нарушение сроков выполнения работ в соответствии с приложением № 1 Дополнительного соглашения № 2 от 06.05.2022 к Договору, Субподрядчик не завершил работы в срок до 03.06.2022;

3)           в нарушение п. 9.49 Договора, Субподрядчик не сообщил информацию о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 20% (п. 9.3 Договора) от цены Договора;

4)           в нарушение пункта 9.8.1, Субподрядчик не предоставил схемы организации дорожного движения для согласования при выполнении работ на мостовом переходе;

5)           в нарушение пункта 9.9, не соблюдаются требования техники безопасности, охраны труда, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенические требования к организации строительной площадки в соответствии с Проектом, нормативно-технической документацией и нормативно-правовыми актами, обязательных при выполнении дорожных работ;

6)           в нарушение пункта 9.24, Субподрядчиком не предоставляется ежемесячно справка о незавершенных работах с указанием объемов и стоимости не выполненных им в текущем месяце работ;

7)           в нарушение пункта 9.40, Субподрядчиком не предоставляются месячно-суточные графики выполнения строительно-монтажных работ на следующий месяц, графики поставки материалов и оборудования на следующий месяц;

8)           в нарушение пункта 9.41, еженедельно по средам не предоставляется информация о ходе выполнения работ, в соответствии месячно-суточным графиком выполнения работ, с фотоотчетом, отражающим стадию производства работ на строительной площадке.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно части 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Как установлено статьёй 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 21.2 Договора Генеральный подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Из содержания п. 2 ст. 715 ГК РФ следует, что заказчик при наличии условий, установленных статьей 715 ГК РФ, вправе заявить в одностороннем порядке отказ от исполнения договора, и данное право заказчика, предусмотренное законом, может осуществляться как путем направления другой стороне заявления, так и путем совершения иных действий, свидетельствующих о воле стороны прекратить договор.

Согласно пункту 21.5 Договора решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генеральным подрядчиком подтверждения о его вручении Субподрядчику.

Поскольку Субподрядчиком нарушены его обязательства по Договору, как на это было указано выше, ГУП РК «Черноморнефтегаз» в адрес ООО «СтройМарш» направлено уведомление от 07.11.2022 за исх. № 59-8804 об одностороннем отказе от исполнения Договора субподряда и требование об оплате неустойки (пени и штрафа), однако в последующем, после двух неудачных попыток вручения было возвращено отправителю из-за истечения срока хранения (отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 29500077050410 прилагается).

Как установлено статьей 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно пункту 21.6 Договора решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления генеральным подрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Таким образом, поскольку Генеральным подрядчиком 13 декабря 2022 года получено подтверждение об отсутствии субподрядчика по его адресу, указанному в Договоре, что подтверждается извещением № 13 961, то Договор является расторгнутым по истечении 10 календарных дней с указанной даты, т.е. с 24 декабря 2022 года.

В соответствии с пп. б) п. 13.3 Договора, предусматривающего штраф в размере 5% цены Договора в случае, если цена составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей - за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств. По вышеуказанному пункту Договора ООО «СтройМарш» допущено 8 нарушений, за каждое из которых предусмотрен штраф в размере 764 989,08 руб. Всего размер штрафа составляет 6 119 912,38 руб.;

В соответствии с п. 13.6 Договора, предусматривающего штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 2.4 Договора, что составляет 152 997,82 руб.;

В соответствии с п. 13.9 Договора пеня за просрочку исполнения обязательства Субподрядчиком начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

В случае одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора, Субподрядчик обязан возвратить генеральному подрядчику неотработанный аванс - в течение 20 календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования генерального подрядчика (п.4.4 Договора). Такое требование о возврате суммы аванса было предъявлено Генеральным подрядчиком Субподрядчику письменно - в уведомлении от 07.11.2022 за исх. № 59-8804, которое 10.12.2022 г. было возвращено отправителю за истечением срока хранения. Соответственно, обязательство по возврату суммы аванса Субподрядчиком на данный момент не исполнено, и просрочка в возврате суммы неотработанного аванса исчисляется с 31 декабря 2022 года.

Согласно пункта 4.1.6 Договора Генеральным подрядчиком произведено гарантийное удержание в размере 10% - 443 773,11 руб. и погашение аванса, путем вычета пропорциональных сумм, в размере 2 893 208,11 руб. Об осуществлении удержания Генеральный подрядчик уведомил Субподрядчика письменно, уведомлением от 07.11.2022 за исх. № 59-8804. Как следствие, размер невозвращенной Субподрядчиком части аванса оставляет 7 931 737,31 руб.

Как установлено пунктом 4.5 Договора и статьёй 395 ГК РФ в случае просрочки исполнения денежного обязательства по возврату суммы аванса Субподрядчик обязан уплатить проценты, размер которых (процентов) определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В рамках исполнения Договора заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.05.2022 согласно которого пункт 14.9 Договора изложен в следующей редакции: «Допускается использование материалов Генерального подрядчика (давальческие материалы). Генеральный подрядчик предоставляет Субподрядчику на основании доверенности, с оформлением По окончанию выполнения работ с использованием материалов поставки Генерального подрядчика Субподрядчик подписывает отчет об использовании давальческих материалов по форме Приложения № 29, который прилагается к акту о приемке выполненных работ форма № КС-2. Неиспользованные материалы должны быть возвращены Генеральному подрядчику, либо стоимость произведенных работ по Договору пропорционально уменьшается на стоимость оставшихся в распоряжении Субподрядчика материалов (по согласованию с Генеральным подрядчиком). Субподрядчик может оплатить Генеральному подрядчику стоимость оставшихся у него материалов.

Генеральный подрядчик передает Оборудование Субподрядчику на основании доверенности, с оформлением акта о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме Приложения № 30. По окончанию монтажа оборудования Субподрядчик оформляет ведомость по оборудованию, к которому приступили (смонтировали), которая прилагается к акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с одной датой оформления. Неиспользованные материалы должны быть возвращены Генеральному подрядчику, либо стоимость произведенных работ по Договору пропорционально уменьшается на стоимость оставшихся в распоряжении Субподрядчика материалов (по согласованию с Генеральным подрядчиком). Субподрядчик может оплатить Генеральному подрядчику стоимость оставшихся у него материалов.

Субподрядчик несет ответственность за сохранность Давальческих материалов, Оборудования (элементов систем, систем) полученных от Генерального подрядчика до ввода его в эксплуатацию. Давальческие материалы не включены в цену договора.

В соответствии с вышеуказанным дополнительным соглашением № 1 ГУП РК «Черноморнефтегаз» передало ООО «СтройМарш» на переработку без перехода права собственности товарно-материальные запасы (давальческие материалы) на сумму 5 535 475, 50 руб.

Факт передачи/отпуск давальческого сырья подтверждается накладными № 1,2, 3, 4,5, 424 форма № М-15 на отпуск давальческого сырья и материалов производство, подписанные принимающей стороной, директором ООО «СтрйМарш» ФИО3 на общую сумму 5 535 475, 50 рублей.

По результатам частично выполненных работ с использованием давальческих материалов ответчиком Генеральным подрядчиком составлен отчет № 1 от 31.12.2022 и № 2 от 31.12.2022 об использовании давальческих материалов по форме Приложения № 29 Договора на общую сумму 1 831 296.83 руб. и направлены для согласования ответчику. Основанием для указанного явились приказ ГУП РК «Черноморнефтегаз» № 891 от 25.10.2022 и составление при проведении годовой инвентаризации в отношении вышеуказанных давальческих материалов инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № 1 от 01.11.2022 (опись направлена для подписания в адрес ООО «СтройМарш» 02.12.2023) ответчиком не подписаны.

В соответствии с п.14.9 Договора Неиспользованные материалы должны быть возвращены Генеральному подрядчику, либо стоимость произведенных работ по Договору пропорционально уменьшается на стоимость оставшихся в распоряжении Субподрядчика материалов (по согласованию с Генеральным подрядчиком).

Таким образом у ООО «СтройМарш» в рамках выполнения Договора возникла задолженность перед Генеральным подрядчиком в размере 1 026 330.40 рублей.

Как правило, обычным способом прекращения гражданско-правовых обязательств и публичных обязанностей является их надлежащее исполнение (п. 1 ст. 408 ГК РФ).

В силу положений п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Эта норма предполагает неосновательное обогащение одного лица за счет другого (пострадавшего) при отсутствии обязательственных правоотношений между участниками.

В п. 3 ст. 1103 ГК РФ закреплено, что нормы о неосновательном обогащении применяются к требованиям одной стороны в обязательстве о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: если имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (за чужой счет); отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно. Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

На стороне ответчика имеется неосновательное обогащение в виде незаконного удержания денежных средств, в виде стоимости неиспользованных давальческих материалов.

В силу положений ч. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. В силу гг 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Из указанных нормы следует, что основанием возникновения обязательства из неосновательного обогащения является юридический состав, образуемый совокупностью следующих элементов: обогащение приобретателя, выразившееся в увеличении его имущества либо сохранении им имущества, которое по законному основанию он должен утратить; обогащение является неосновательным, то есть происходит без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или сделкой; обогащение приобретателя имеет место за счет потерпевшего.

В пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года №315- ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Пунктом 1 ст. 314 ГК РФ предусмотрено, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Статьей 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Вместе с тем, денежные средства Генеральному подрядчику не возвращены, обращений Субподрядчика о возврате неиспользованных давальческих материалов в адрес ГУП РК «Черноморнефтегаз» не поступало.

Согласно п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройМарш» (адрес: 295017, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» денежные средства в размере 14 831 213,81 руб., из которых: неотработанный аванс в размере 7 931 737,31 руб. (в том числе НДС), проценты по ст.395 ГК в размере 22 817,33 руб. (за период 31.12.2022 г. - 13.01.2023 г.), пени за просрочку выполнения работ в размере 603 748,97 руб., штраф за каждый факт нарушения обязательств, на общую сумму 6 272 910,20 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 102 302,00 руб.

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройМарш» (адрес: 295017, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» проценты за просрочку исполнения денежного обязательства (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) по возврату 7 931 737,31 руб. неотработанного аванса, за каждый день просрочки исполнения начиная с 14 января 2023 года по день фактического исполнения обязательства.

          Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройМарш» (адрес: 295017, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» стоимость неиспользованных давальческих материалов в размере                  1 026 330.40 рублей, проценты по ст.395 ГК РФ в размере 2 952,46 (за период 31.12.2022 г. - 13.01.2023 г.)

          Вернуть ГУП РК «Черноморнефтегаз» из бюджета излишне уплаченную госпошлину в сумме  18 158,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 10011 от 02.08.2023.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

 

Судья                                                                 В.И. Гайворонский