АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

«09» июля 2020 года по результатам рассмотрения дела № А31-14763/2019 по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт+"  (ИНН 4401170293, ОГРН 1164401052826) к индивидуальному предпринимателю  Сурсякову Владимиру Александровичу (ИНН 595602291903, ОГРНИП  318440100011573) о расторжении договора строительного подряда № 23/05-2018 от  23.05.2018 г., о взыскании 250 000 рублей неотработанного аванса, 250 000 рублей  неустойки за нарушение сроков выполнения работ, процентов за пользование  чужими денежными средствами, начиная со дня вступления решения суда в  законную силу по дату фактической оплаты долга,  

 арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея  Юрьевича,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, принято решение, суд  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Договор строительного подряда № 23/05-2018 от 23.05.2018 года, заключенный  между обществом с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт+" (ИНН  4401170293, ОГРН 1164401052826) и индивидуальным предпринимателем  Сурсяковым Владимиром Александровичем (ИНН 595602291903, ОГРНИП  318440100011573) расторгнуть.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сурсякова Владимира  Александровича (ИНН 595602291903, ОГРНИП 318440100011573) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт+" (ИНН 4401170293,  ОГРН 1164401052826) 250 000 рублей неосновательного обогащения, 250 000  рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ, всего 500 000 рублей, а  также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на  сумму неосновательного обогащения в размере 250 000 рублей с применением  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды  просрочки, начиная со дня вступления решения суда в законную силу по день их  фактической оплаты.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сурсякова Владимира  Александровича (ИНН 595602291903, ОГРНИП 318440100011573) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 19 000 рублей.  

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета  государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную  силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса  

Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный  суд.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае  непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья А.Ю. Котин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

 Дата 30.04.2020 11:19:15

Кому выдана Котин Алексей Юрьевич