Арбитражный  суд  Брянской  области

Трудовой пер., 6; г. Брянск, 241050, сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А09-8521/2020

город Брянск

30 ноября 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена 23 ноября  2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 30 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи  Кокотовой И. С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коробовой Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг», г. Москва, 

к открытому акционерному обществу «Сафакулевский лесхоз», Курганская обл., Сафакулевский р-н, с. Сафакулево, 

о взыскании 1 997 232 руб. 45 коп.,

при участии в открытом судебном заседании:

от истца: ФИО1 (доверенность от 31.10.2019, диплом от 20.06.2007),

от ответчика:  не явились,  

установил:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» (далее –  ФГБУ «Рослесинфорг», истец) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Сафакулевский лесхоз» (далее - ОАО «Сафакульевский лесхоз», ответчик) о взыскании 1 997 232 руб. 45 коп., в том числе 1 853 580 руб. основного долга по договору подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018, 143 652 руб. 45 коп. неустойки за период с 31.03.2020 по 01.09.2020, а также неустойки за период с 02.09.2020 по день фактической оплаты долга. 

Определением Арбитражного суда Брянской области от 09.09.2020 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Брянской области от 28.09.2020 дело назначено к судебному разбирательству. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайте Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru/), в судебное заседание представителя не направил.

В ходе судебного разбирательства от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просил взыскать с ответчика            1 997 232 руб. 45 коп., в том числе 1 853 580 руб. 71 коп. задолженности по договору подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018г. и 143 652 руб. 45 коп. неустойки за период с 31.03.2020г. по 01.09.2020г., а также неустойку за период с 02.09.2020г. по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 535 342 руб. Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Отзыв на исковое заявление от ответчика не поступил.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференцсвязи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Из содержания части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что совершение данного процессуального действия является правом суда, а не обязанностью последнего. 

Ранее, в адрес суда 01.10.2020, 22.10.2020, 28.10.2020 от ОАО «Сафакулевский лесхоз» поступали ходатайства об отложении судебного заседания для подготовки мотивированного отзыва на исковое заявление. 

В обоснование заявленных ходатайств об отложении судебного заседания ответчик ссылался на отсутствие приложенных документов к исковому заявлению для подготовки объективной возможности предоставить мотивированный отзыв на исковое заявление.

Учитывая необходимость соблюдения процессуальных прав ответчика, ходатайства ОАО «Сафакулевский лесхоз» были удовлетворены, определением суда от 29.10.2020 судебное заседание было отложено. Этим же определением суд предложил истцу направить в адрес ответчика документы, приложенные к исковому заявлению.

В свою очередь ответчику было предложено представить отзыв на исковое заявление. Одновременно ответчику было разъяснено право ознакомиться с материалами дела посредством электронного сервиса «Мой арбитр», подав заявление по установленной форме. 

Вместе с тем, ответчик своим правом на ознакомление с материалами дела (ст. 41 АПК РФ) не воспользовался, не представил свидетельств невозможности ознакомления с материалами дела, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или не совершения им процессуальных действий на основании ч. 2 ст. 9 АПК РФ.

В свою очередь ФГБУ «Рослесинфорг» представило документы, подтверждающие направление приложенных к исковому заявлению документов в адрес ответчика.

Согласно представленному ФГБУ «Рослесинфорг» почтовому списку внутренних почтовых отправлений от 02.11.2020 соответствующие документы были направлены в адрес ОАО «Сафакулевский лесхоз» и получены адресатом 11.11.2020 согласно отчета с сайта Почта России об отслеживании отправления (почтовый идентификатор 24199251403552).

В рассматриваемом случае суд, принимая во внимание сроки рассмотрения настоящего дела и, учитывая отсутствие обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела по существу, не находит правовых оснований для отложения судебного заседания.

Суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме с учетом уточнения.

Выслушав доводы представителя истца, изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что 18.07.2018 между ОАО «Сафакулевский лесхоз» (Заказчик) и ФГБУ «Рослесинфорг» (Подрядчик) заключен договор подряда №Ф09/136-18, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по таксации леса глазомерным способом (выявление, учет, оценка количественных и качественных характеристик лесных ресурсов), проектированию мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на лесном участке, арендуемом ОАО «Сафакулевский лесхоз» в Сафакулевском участковом лесничестве ГКУ «Шумихинское лесничество» Курганской области, согласно договора аренды лесного участка от 06.08.2010 №41-ДР с соглашением к нему (п. 1.1 договора).

Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1), Календарным планом работ на 2018 - 2019 годы  (Приложение №3) и Графиком платежей на 2018-2019 годы (Приложением №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (п.1.2 договора).

Согласно п. 2.1. договора цена договора определена соглашением о договорной цене (Приложение №2) и составляет 1 671 480 руб., в том числе НДС (18%) – 254 971 руб. 53 коп. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс по договору в размере 411 480 руб. , в том числе НДС (18%) – 62 768 руб. 14 коп. в срок до 15 августа 2018 года. В дальнейшем оплата работ по договору производится согласно графика платежей на 2018-2019 годы (Приложение №4), с учетом перечисленного аванса, пропорционально выполненным работам (п.п.2.2., 2.3. договора).

В соответствии с п. 3.3.3 договора Заказчик обязан принять выполненные работы и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ в течение 5-ти календарных дней со дня получения оформленного Подрядчиком акта приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт, в котором указывается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Данный акт подписывается сторонами настоящего договора. При не подписании акта в указанный срок работа считается принятой.

В силу п.3.3.4 договора Заказчик обязан произвести оплату по договору, согласно графика платежей на 2018-2019 годы

Датой начала работ по договору является 15.08.2018 при условии соблюдение п. 2.2. договора (п.4.1 договора).

Датой окончания работ по договору является 01.03.2019 при условии своевременной оплаты этапов работ и соблюдения п.3.3.2 договора.

Соглашением от 22.02.2019г. №2 о внесении изменений к договору подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018 была изменена дата окончания работ по договору на 16.09.2019.

Соглашением от 15.05.2019г. №3 о внесении изменений к договора подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018 была изменена цена договора на 5 353 420 руб., была изменена дата окончания работ по договору на 28.02.2020, а также были внесены изменения в приложение №1,3 к договору в части изменения сроков выполнения работ.

Соглашением от 30.09.2019г. №4 о внесении изменений к договору подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018г. стороны установили, что работы по договору выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 31), Календарным планом работ на 2018-2021 годы (Приложение №3).

Датой окончания работ стороны определили 31 марта 2021г.

Кроме того, стороны соглашением от 30.09.2019г. №4 согласовали порядок оплаты работ:

- оплату по 1,2,3 и 4 этапам работ Заказчик производит на основании актов приемки выполненных работ в срок до 30.03.2020г.;

- оплату по 5 и 6 этапам работ Заказчик производит на основании актов приемки выполненных работ в срок до 30.03.2020г.;

- оплату по 7 этапу работ Заказчик производит на основании актов приемки выполненных работ в срок до 29.03.2021г.

В соответствии с условиями заключенного договора ОАО «Сафакулевский лесхоз» перечислило аванс в сумме 411 480 руб. на основании платежного поручения №857574 от 07.08.2018 (т.1 л.д.25).

ФГБУ «Рослесинфорг» были выполнены подготовительные работы для таксации леса на лесном участке, таксация леса глазомерным способом на лесном участке и проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на общую сумму 2 285 060 руб.

Так, 07.09.2018 между сторонами подписан акт приемки выполненных работ №1 по 1 этапу договора «Подготовительные работы для таксации леса» на сумму 278 580 руб. (т.1 л.д.47).

22.10.2018 между сторонами подписан акт приемки выполненных работ №2 по 2 этапу договора «Таксация леса глазомерным способом» на сумму 1 021 460 руб. (т.1 л.д.48).

10.10.2019 между сторонами подписан акт приемки выполненных работ №3 по 3 этапу договора «Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов» на сумму 371 440 руб. (т.1 л.д.49).

15.10.2019 между сторонами подписан акт приемки выполненных работ №4 по 4 этапу договора «Таксация леса глазомерным способом» на сумму 613 580 руб. (т.1 л.д.50).

ОАО «Сафакулевский лесхоз» перечислило ФГБУ «Рослесинфорг» денежные средства в сумме 20 000 руб. на основании платежного поручения №11 от 07.08.2020 (т.1 л.д.27).

Ссылаясь на неполучение оплаты за выполненные работы по договору №Ф09/136-18 от 18.07.2018 в рамках 2,3,4 этапов в размере 1 853 580 руб., ФГБУ «Рослесинфорг» направило в адрес ОАО «Сафакулевский лесхоз» претензию (письмо от 30.07.2019 №Ф09/603) с требованием погасить образовавшуюся задолженность. Одновременно ФГБУ «Рослесинфорг» уведомило ОАО «Сафакулевский лесхоз» об одностороннем расторжении договора подряда (т.1 л.д.53-54).

Полученная ОАО «Сафакулевский лесхоз» претензия оставлена без ответа, требования, изложенные в ней, в добровольном порядке не исполнены, что послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Брянской области с настоящим исковым заявлением с соблюдением правил договорной подсудности.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Заключенный между сторонами договор №Ф09/136-18 от 18.07.2018 является, по своей правовой природе, договором подряда, в связи, с чем правоотношения сторон по такому договору подлежат регулированию нормами главы 37 ГК РФ.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Кодекса).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Кодекса).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 Кодекса).

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

В п. 1.2. договора (в редакции соглашения №4) установлено, что работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Календарным планом работ на 2018-2019 годы (Приложение №3) Графиком платежей на 2018-2021 годы (Приложение №4).

В техническом задании (в редакции соглашения №4) определены состав работ и выходные документы по завершению каждого этапа работ:

1 этап (2018 год): Подготовительные работы для таксации леса глазомерным способом на площади 9 286 га (Камышинский мастерский участок), выходные документы по завершению 1 этапа: 

- отчет о подготовительных работах на бумажном носителе - 1 экз.

2 этап (2018 год): Таксация леса глазомерным способом (выявление, учет, оценка количественных и качественных характеристик лесных ресурсов) на площади 9 286 га (Камышинский мастерский участок), контроль проверки качества работ по таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Выходные документы по завершению 2 этапа:

- отчет о полевых работах, содержащий сведения об объемах и видах выполненных работ, в том числе об особенностях объекта лесоустройства, влияющих на организацию и технологию полевых лесотаксационных работ;

- акты проверки качества работ по таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов с приложением сличительной ведомости контрольной таксации.

3 этап (2019 год): проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на площади 9 286 га (Камышинский мастерский участок), определены выходные документы по завершению 3 этапа;

4 этап (2019 год): Таксация леса глазомерным способом (выявление, учет, оценка количественных и качественных характеристик лесных ресурсов) на площади 5 578 (часть Сафакулевского мастерского участка), контроль проверки качества работ по таксации лесов и проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

5 этап (2020 год): Таксация леса глазомерным способом (выявление, учет, оценка количественных и качественных характеристик лесных ресурсов) на общей площади 14 988 га, из них 6 761 га. (часть Сафакулевского мастерского участка) и 8 227 га (Субботинский мастерский участок), контроль проверки качества работ по таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Выходные документы по завершению 4 этапа:

- отчет о полевых работах, содержащих сведения об объемах и видах выполненных работ, в том числе об особенностях объекта лесоустройства, влияющих на организацию и технологию полевых лесотаксационных работ;

- акты проверки качества работ по таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов с приложением сличительной ведомости контрольной таксации.

6 этап (2020 год): Проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на площади 20 566 га, определены выходные документы по завершению 6 этапа;

7 этап (2021 год): Разработка проекта освоения лесов для заготовки древесины на площади 29 852 га. (л.д.40-44).

Пунктом 3.3.3 договора предусмотрена обязанность Заказчика принять выполненные работы и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ в течение 5-ти календарных дней со дня получения оформленного Подрядчиком акта приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт, в котором указывается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Данный акт подписывается сторонами настоящего договора. При не подписании акта в указанный срок работа считается принятой.

По условиям договора № Ф09/136-18 от 18.07.2018 ответчик обязан был заявить о недостатках выполненных работ в течение 5-ти календарных дней с момента получения соответствующих документов (пункт 3.3.3 договора). 

В подтверждение выполнения работ по 1,2,3 и 4 этапам истцом представлены подписанные со стороны ОАО «Сафакулевский лесхоз» акты приемки выполненных работ №1 от 07.09.2018, №2 от 22.10.2018, №3 от 10.10.2019, №4 от 15.10.2019 и акты сверок взаимных расчетов за период 2018  и 2019 г. (л.д.47, 48, 49, 50, 51, 52).

В подтверждение факта выполнения работ по 1 этапу истцом также представлены доказательства направления отчета о подготовительных работах в адрес ОАО «Сафакулевский лесхоз» (л.д. 130-132).

В подтверждение факта выполнения работ по 2 этапу истцом представлен акт- процентовка от 22.09.2019, подписанный со стороны ОАО «Сафакулевский лесхоз» (л.д. 133).

В подтверждение факта выполнения работ по 4 этапу истцом представлены акт процентовка от 07.10.2019 и акт - процентовка от 30.09.2019, подписанный ОАО «Сафакулевский лесхоз», а также доказательства направления отчета о подготовительных работах в адрес ОАО «Сафакулевский лесхоз» (л.д. 134-141).

Ответчик не заявил мотивированного отказа от подписания указанных актов, замечания от ответчика в указанный срок не поступили. 

Кроме того, в материалах дела имеются акты сверки взаимных расчетов за период 2018г. и за период 2019г., в которых отражены акты приемки выполненных работ №1 от 07.09.2018, №2 от 22.10.2018, №3 от 10.10.2019, №4 от 15.10.2019.

Указанные акты сверки подписаны представителями обеих сторон без указание на наличие каких-либо разногласий.

Ответчик письменных возражений по существу заявленных исковых требований не представил, доводов о наличии недостатков выполненных работ не заявил. Данные замечания от ответчика не поступили и на досудебную претензию.

Доказательств оплаты выполненных работ в материалы дела представлено не было.

На основании изложенного, при оценке в совокупности всех представленных в обоснование заявленных исковых требований доказательств, суд считает, что требования ФГБУ «Рослесинфорг» о взыскании с ОАО «Сафакулевский лесхоз» задолженности за выполненные работы в общем размере 1 853 580 руб. являются обоснованными, документально подтвержденными и подлежащими удовлетворению (ст.ст. 65, 75 и 71 АПК РФ).

Помимо взыскания суммы основного долга, истцом было заявлено требование о взыскании с ответчика суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с пунктом 6.2 договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п.6.2 договора при несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков платежей подрядчик вправе  потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,05% от неуплаченной в срок суммы, но не более 10% от цены договора.

Истцом в соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ, п. 6.2 договора начислены ответчику пени за просрочку исполнения обязательства в сумме 143 652 руб. 45 коп. за период с 31.03.2020 по 01.09.2020.

Просрочка по оплате выполненных работ в указанный период подтверждается материалами дела. 

Следовательно, истец в соответствии со ст.330 ГК РФ и условиями договора вправе требовать уплаты ответчиком пени за каждый день просрочки.  

Расчет неустойки проверен судом и признан правильным. Период просрочки определен истцом верно. Ответчик возражений относительно расчета неустойки (пени) либо контррасчет не представил, ходатайство об уменьшении размера неустойки (пени) не заявил. 

Заявленная ко взысканию истцом неустойка в размере 143 652 руб. 45 коп. по договору №Ф09/136-18 от 18.07.2018 за период с 31.03.2020 по 01.09.2020 является соразмерной последствиям просрочки исполнения ответчиком обязательства по оплате выполненных и принятых работ.

Обстоятельств, влекущих в силу ст.401 Гражданского кодекса РФ освобождение ответчика от ответственности за неисполнение обязательства, в ходе рассмотрения дела судом не установлено. 

Согласно правовой позиции, изложенной во втором абзаце пункта 3 и пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора», условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение после расторжения договора либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения, сохраняют свое действие и после расторжения договора. При расторжении договора сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещение убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Из пункта 68 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что окончание срока действия договора не влечет прекращение всех обязательств по договору, в частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3 и 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая вышеизложенное, требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 143 652 руб. 45 коп. по договору №Ф09/136-18 от 18.07.2018 за период с 31.03.2020 по 01.09.2020 подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п.65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»   по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При этом согласно абзацу 1 пункта 65 постановления № 7 законом сумма неустойки может быть ограничена.

Пунктом 6.2 договора стороны определили размер неустойки за неисполнение обязательства (0,05% от не уплаченной в срок суммы), установив ограничение неустойки в размере не более 10% от цены договора. 

Согласно п. 2.1. договора (в редакции соглашения №3 от 15.05.2019) цена договора определена сторонами в размере 5 353 420 руб.

В этой связи, размер неустойки по договору не может превышать 10% от цены договора, что составляет 535 342 руб.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика договорной неустойки за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018, начиная с 02.09.2020 по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 535 342 руб., также подлежит удовлетворению.

При обращении в суд ФГБУ «Рослесинфорг» по платежному поручению №566472 от 31.08.2020 перечислило в доход федерального бюджета РФ 32 972 руб. государственной пошлины (л.д. 10). 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 АПК РФ).

В связи с удовлетворением исковых требований, с ОАО «Сафакулевский лесхоз» подлежит взысканию в пользу ФГБУ «Рослесинфорг» 32 972 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями ст.ст. 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» удовлетворить.

Взыскать с открытого акционерного общества «Сафакулевский лесхоз» в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» 1 997 232 руб. 45 коп., в том числе 1 853 580 руб. 71 коп. задолженности по договору подряда №Ф09/136-18 от 18.07.2018г. и 143 652 руб. 45 коп. неустойки за период с 31.03.2020г. по 01.09.2020г., а также неустойку за период с 02.09.2020г. по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 535 342 руб., и кроме того 32 972 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в г.Туле. Подача жалобы осуществляется через Арбитражный суд Брянской области.

Судья                                                                                                        И.С.Кокотова