10621_8862986  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-25715/20

10 февраля 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулиной С.В.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козиным Д.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Торговый дом «Стальные металлические конструкции» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Логистика и строительство» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о расторжении договора, взыскании 845203,05 руб. 

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Логистика и  строительство»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стальные металлические  конструкции» о взыскании 266 790,53 руб.  

третье лицо: ООО «Агроснаб-Юг» (ИНН 

<

***>) 

 Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Логистика и  строительство» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стальные металлические конструкции»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 302439,78 руб. убытков, а также 21468 руб.  расходов на проведение экспертизы, 7122 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стальные  металлические конструкции» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Логистика и строительство» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 222642,55 руб. неустойки, а также 34678,8 руб. расходов на проведение  экспертизы, 6956 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. 

Произвести зачет встречных требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Логистика и  строительство» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стальные металлические конструкции»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 66752,43 руб.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Абдулина С. В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 29.07.2021 7:14:43

Кому выдана Абдулина Светлана Витальевна