487/2023-192208(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-6012/2023

город Саратов

13 июля 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приволжский Завод Металлических  Конструкций» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Связь Строй Энерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность  по договору подряда № 29/07/22-1 от 29.07.2022 в сумме 1 500 000 руб., по договору подряда   № 29/07/22-2 от 29.07.2022 в сумме 1 500 000 руб.; пени по договору подряда № 29/07/22-1 от  29.07.2022 в сумме 75 000 руб., проценты согласно статье 395 ГК РФ в сумме 80136 руб. 99 коп., а  начиная с 05 июля 2023 года по день фактической оплаты суммы задолженности, исходя из размера  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день  просрочки; пени по договору подряда № 29/07/22-2 от 29.07.2022 в сумме 178 725 руб., проценты  согласно статье 395 ГК РФ в сумме 80136 руб. 99 коп., а начиная с 05 июля 2023 года по день  фактической оплаты суммы задолженности, исходя из размера ключевой ставки Банка России,  действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки; расходы по оплате  юридических услуг в сумме 59924 руб. 25 коп.; расходы по оплате госпошлины в сумме 40041 руб.,  в остальной части отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Связь Строй Энерго»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 5672 руб., уплаченную по платежному поручению № 1197  от 07.03.2023. Выдать справку.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 26.04.2023 4:15:00

 Кому выдана ФИО1