44_6567848  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

(резолютивная часть)

Дело № А41-79849/17

13 декабря 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  председательствующего судьи Петровой О.О.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

 Департамента архитектуры и строительства администрации г.Твери (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"  3-е лицо: ООО «Хронор»  

о взыскании неустойки, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу  установил:  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" в пользу  Департамента архитектуры и строительства администрации г.Твери неустойку в  размере 478.391 руб. 32 коп.  

Взыскать с ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 12.567 руб. 83 коп.  

Выдать исполнительные листы в соответствии со статьей 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья О.О.Петрова