АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А15-4994/2018

22 марта 2019 г.

г. Махачкала

 

 Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Газиевой М.Б., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" (ИНН 0522016725, ОГРН  1080522001010)  

к государственному казенному учреждению Республики Дагестан "Управление  автомобильных дорог Республики Дагестан" (ИНН 0562011314, ОГРН 1020502630521)  

об обязании исполнить обязательства по дофинансированию остатка работ,  предусмотренных государственным контрактом от 15.07.2015 № 85/15-СТР/Р, в размере  144 750 000 руб. путем перечисления на расчетный счет истца, взыскании 67 494 558,11  руб., в том числе 995 000 руб. штрафа, 27 939 778,09 руб. неустойки (пени) и  

38 559 780,02 руб. убытков от вынужденного простоя дорожно - строительной техники из- за недофинансирования,  

руководствуясь статьями 49,110,150,167,170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

принять к рассмотрению уточненные требования общества с ограниченной  ответственностью "АРЭМ" от 19.03.2019 в части уменьшения суммы неустойки (пени) до  1 085 316,35 руб.  

 Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" о  взыскании неустойки (пени) удовлетворить частично.  

 Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Дагестан  "Управление автомобильных дорог Республики Дагестан" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "АРЭМ" неустойку (пени) в сумме 981 991,35 руб.  

 В удовлетворении требований о взыскании 103 325 руб. неустойки (пени) отказать.  

 В остальной части принять отказ общества с ограниченной ответственностью  "АРЭМ" от иска, производство по делу в этой части прекратить.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" в доход  федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 2 266 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

 Судья Ш.М. Батыраев