﻿20/2019-191143(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ по делу А33-16751/2018 Красноярск 

03 сентября 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная  компания "Омега" удовлетворить.  

Взыскать с Красноярского краевого фонда жилищного строительства (ИНН 2466082757,  ОГРН 1032402944848) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Производственно-строительная компания "Омега" (ИНН 2465012193, ОГРН 1022402466019)  96 293 246 руб. 42 коп. долга за выполненные работы, 40 391 761 руб. 10 коп. долга  (экономия подрядчика), 11 426 272 руб. 74 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами по состоянию на 04.06.2019, а также проценты за пользование  чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере  136 685 007 руб. 52 коп., начиная с 05.06.2019, рассчитанные по ключевой ставке Банка  России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты  долга, 200 000 руб. судебных расходов по государственной пошлине, 220 000 руб. судебных  издержек по проведению судебной экспертизы.  

Встречный иск Красноярского краевого фонда жилищного строительства удовлетворить  частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная  компания "Омега" (ИНН 2465012193, ОГРН 1022402466019) в пользу Красноярского  краевого фонда жилищного строительства (ИНН 2466082757, ОГРН 1032402944848):  

- 31 468 400 руб. 27 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 

- 4 896 669 руб. 52 коп. долга по компенсации электроэнергии, 433 986 руб. 41 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 31.05.2019, а  также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на  сумму долга в размере 4 896 669 руб. 52 коп., начиная с 01.06.2019, рассчитанные по  ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по  день фактической оплаты долга,  

- 199 118 руб. 83 коп. долга по переданным поддонам, 16 061 руб. 80 коп. процентов за  пользование чужими денежными средствами по состоянию на 25.04.2019, а также проценты  за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в  размере 199 118 руб. 83 коп., начиная с 26.04.2019, рассчитанные по ключевой ставке Банка  России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты  долга,  

58 833 руб. 25 коп. судебных расходов по государственной пошлине. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее 

решение

 может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Е.В. Курбатова