АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А76-3294/2022

01 августа 2022 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения оглашена 28 июля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 01 августа 2022 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области А.А. Вишневская, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к Администрации Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, ОГРН 

<

***>, Челябинская область, о взыскании 74 706 руб. 39 коп.,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (далее – истец, АО «Газпром газораспределение Челябинск») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Администрации Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области (далее – ответчик, Администрация) о взыскании суммы основного долга по муниципальным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 в размере 71 741 руб. 57 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.06.2021 по 17.01.2022 в размере 2 964 руб. 82 коп. (л.д. 3-7).

В обоснование исковых требований, истец, ссылаясь на положения ст.ст. 395, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст.ст. 4, 27, 35, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указал, что оплата задолженности ответчиком не произведена.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, возражений относительно рассмотрения заявления в свое отсутствие не представили (л.д. 41-42).

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (п.3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Дело рассмотрено по правилам ст. 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчиком не представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. При этом в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со ст.ст. 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела, между истцом (подрядчик) и ответчиком (муниципальный заказчик) подписан муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021 (далее – контракт, л.д. 16-17) в соответствии с п.1.1. которого Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства но выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту: «Газоснабжение жилых домов в д. Ишалнна: 456883, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, Ишалнна д.», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Согласно п.1.2. контракта техническое обслуживание газового оборудования проводится по согласованному сторонами перечню работ, определенных спецификацией, которая является неотъемлемой частью контракта.

В соответствии с п.4.2. контракта стоимость выполняемых работ, определенных спецификацией является основанием для расчетов с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. и составляет 55 009,61 (Пятьдесят пять тысяч девять) рублей 61 копейка, в том числе НДС 20%.

В пункте 4.4 контракта стороны согласовали, что после выполнения работ подрядчик и муниципальный заказчик оформляют и подписывают акт выполненных работ, на основании которого подрядчик выписывает муниципальному заказчику счет-фактуру.

Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделения банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неоплаченных счетов-фактур (п. 4.5 контракта).

Также, между истцом (подрядчик) и ответчиком (муниципальный заказчик) подписан муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0246-21 от 11.01.2021 (далее – контракт, л.д. 19-20), согласно п.1.1. которого Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту: «Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная и Плановая в д. ФИО2: 456883, Челябинская обл., Аргаяшский р-он, ФИО2 д.», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Согласно п.1.2. контракта техническое обслуживание газового оборудования проводится по согласованному Сторонами перечню работ, определенных спецификацией, которая является неотъемлемой частью Контракта.

В соответствии с п.4.2. контракта стоимость выполняемых работ, определенных спецификацией является основанием для расчетов с 01.01.2021 г. по 30.06.2021г. и составляет 16 103,76 (Шестнадцать тысяч его три) рубли 76 копеек, в том числе НДС 20%.

В пункте 4.4 контракта стороны согласовали, что после выполнения работ подрядчик и муниципальный заказчик оформляют и подписывают акт выполненных работ, на основании которого подрядчик выписывает муниципальному заказчику счет-фактуру.

Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделения банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неоплаченных счетов-фактур (п. 4.5 контракта).

Кроме того, между истцом (подрядчик) и ответчиком (муниципальный заказчик) подписан муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 (далее – контракт, л.д. 22-23), согласно п.1.1. которого Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту: «Газоснабжение микрорайона в д. ФИО2. Газопровод высокого, среднего и низкого давления:456883, Челябинская обл., Аргаяшский р-он, д. ФИО2», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Согласно п.1.2. контракта техническое обслуживание газового оборудования проводится по согласованному Сторонами перечню работ, определенных спецификацией, которая является неотъемлемой частью Контракта.

В соответствии с п.4.2. стоимость выполняемых работ, определенных спецификацией является основанием для расчетов с 01.01.2021 г. но 30.06.2021г. и составляет 62 650,50 ( Шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20%.

В пункте 4.4 контракта стороны согласовали, что после выполнения работ подрядчик и муниципальный заказчик оформляют и подписывают акт выполненных работ, на основании которого подрядчик выписывает муниципальному заказчику счет-фактуру.

Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделения банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неоплаченных счетов-фактур (п. 4.5 контракта).

К муниципальным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 представлены спецификации на выполнение работ (л.д. 17 оборот-18, 20 оборот-21, 23 оборот-24).

В подтверждения факта оказания услуг по муниципальным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 истцом представлены акты оказанных услуг (л.д. 25 оборот, 26 оборот, 27 оборот, 28 оборот, 29 оборот, 52-54, 56-58), счет-фактуры (л.д. 25, 26, 27, 28, 29).

Поскольку оплата за оказанные услуги не была произведена своевременно, истец направил в адрес ответчика претензию 08/ВВ-19/2096 от 23.11.2021 с требованием о погашении задолженности (л.д. 10-15). Указанная претензия оставлена без ответа и удовлетворения.

Ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Статьей 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Проанализировав условия муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021, а также учитывая, что обе стороны приступили к исполнению контрактов, отсутствие каких-либо возражений ответчика о незаключенности контрактов до рассмотрения настоящего иска, суд приходит к выводу о том, что указанные контракты заключены и к отношениям их сторон применяются предусмотренные в них условия.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности (пункт 1 статья 307 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.

Факт оказания услуг по муниципальным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 подтверждается представленными в материалы дела акты оказанных услуг (л.д. 25 оборот, 26 оборот, 27 оборот, 28 оборот, 29 оборот, 52-54, 56-58), счет-фактуры (л.д. 25, 26, 27, 28, 29).

Данные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости (статьи 67, 68 АПК РФ) и достоверно подтверждают факт оказания услуг.

Суд также отмечает, что ответчиком объем и качество выполненных работ по муниципальным контрактам на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 не оспорены.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Из материалов дела следует, что обязательство по оплате оказанных услуг ответчиком в предусмотренные контрактами сроки исполнено не было, что привело к образованию перед истцом задолженности в общем размере 71 741 руб. 57 коп.

В порядке статьи 65 АПК РФ доказательства надлежащего исполнения обязательства по оплате в полном объеме поставленного газа ответчиком в материалы дела не представлены.

На основании изложенного, с учетом представленных в материалы дела доказательств суд считает, что требование истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 71 741 руб. 57 коп. заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению на основании статей 307, 309, 310 ГК РФ.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.06.2021 по 17.01.2022 в размере 2 964 руб. 82 коп.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По  требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (ст. 401 ГК РФ).

В соответствии с п.4.5. муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования №ДТО-0114-21 от 11.01.2021, №ДТО-0246-21 от 11.01.2021, №ДТО-0494-21 от 11.01.2021 Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделения банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неоплаченных счетов-фактур.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Судом указанный расчет проверен и признан не верным в части периода взыскания, поскольку последний день для оплаты за услуги по актам от 30.06.2021 - 10.07.2021 приходится на выходной день (суббота), последний день для оплаты переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 12.07.2021, следовательно, начисление процентов возможно с 13.07.2021.

С учетом изложенного, суд произвел перерасчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.06.2021 по 17.01.2022 в размере 2 964 руб. 07 коп. (л.д. 62-64).

Ответчиком контррасчет процентов не представлен, ходатайства о применении положений статьи 333 ГК РФ не заявлено.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

По требованию о взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, поскольку ответчиком допущено неисполнение денежного обязательства, требование истца о взыскании финансовой санкции подлежит удовлетворению за период с 11.06.2021 по 17.01.2022 в размере 2 964 руб. 07 коп., оснований для удовлетворения требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в остальной части не имеется.

Согласно положениям статьи 112 АПК РФ в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, арбитражным судом, рассматривающим дело, разрешаются вопросы распределения судебных расходов. 

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) с учетом ст. ст. 333.21, 333.22, 333.41 НК РФ.

При цене искового заявления в размере 74 706 руб. 39 коп., уплате подлежит государственная пошлина в размере 2 988 руб.

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 2 988 руб., что подтверждается платежным поручением №2111 от 31.01.2022 (л.д. 9).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

С учетом удовлетворения исковых требований частично, судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорциональным исковым требованиям в размере 2 987 руб. 97 коп.

Руководствуясь ст.ст.167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования частично.

Взыскать с ответчика – Администрации Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в пользу истца – акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск», сумму основного долга в размере 71 741 руб. 57 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 964 руб. 07 коп., а также судебные расходы по уплате суммы государственной пошлины в размере 2 987 руб. 97 коп.

В удовлетворении остальной части требований – отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ). 

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области. 

Судья                                                                                                              А.А. Вишневская

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.