1 26_6888827  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-28980/22

г. Уфа

23 ноября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании долга в размере 5 066 677 руб. 39 коп., процентов 993 896  руб. 93 коп. (по последним уточнениям).  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  неустойки за период с 16.05.2020 по 10.11.2020 в размере 5 341 776 руб., штраф в размере  500 000 руб.,  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 566 677  

руб. 39 коп. сумму долга, 739 033 руб. 90 коп. проценты за пользование чужими  денежными средствами.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 24 226 руб. сумму  государственной пошлины.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  29 077 руб. сумму государственной пошлины.  

 Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 500 000  руб. сумму неустойки и штрафа, 52 209 руб. в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины. В остальной части требований отказать.  

 В результате произведенного судом ретроспективного зачета взаимных встречных  требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 3 253 502 руб. 29 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Г. Фазлыева