48_10677976  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-62073/20

16 марта 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.В. Дубровской,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик "Производственно-коммерческая фирма "Виктория-5» к  обществу с ограниченной ответственностью «Ричпроджект» о взыскании аванса и неустойки  по договору на разработку проектной документации, признании договора расторгнутым,  

руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик "Производственно-коммерческая фирма "Виктория-5» от иска в части  требований о взыскании неотработанного аванса в размере 1525000 рублей.  

Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ричпроджект» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  "Производственно-коммерческая фирма "Виктория-5» неустойку в размере 4516 рублей 22  копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 2 000 рублей, а всего  6516 рублей 22 копейки.  

В иске в остальной части отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик "Производственно-коммерческая фирма "Виктория-5» из федерального бюджета  излишне уплаченную по платежному поручению № 695 от 22.09.2020 государственную  пошлину в размере 34725 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская