128/2018-37219(2) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Тамбов 

«05» июля 2018 года Дело № А64-3654/2018  

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля 2018 года  Полный текст решения изготовлен 05 июля 2018 года  

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Комаровой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергопром», г. Энгельс,  Саратовская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  

Муниципальному унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис», г.Тамбов (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 4 416 357,12 руб. 

при участии в заседании: от истца- ФИО1, доверенность от 29.03.2017, № 4/6 от ответчика- ФИО2, доверенность от 05.02.2018. 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергопром» обратилось в  Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Муниципальному  унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис» с требованием о взыскании  задолженности по контракту № 071 от 12.12.2017 в размере 4 334 648 руб., 99 коп., пени –  81 708 руб., 13 коп.  

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в  полном объеме.  

Ответчик в судебном заседании исковые требования отклонил, отзыв на иск в  материалы дела не представил.  

В соответствии с ч.1 ст. 131 АПК РФ, ответчик обязан направить или представить в  арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием  возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу,  содержащемуся в исковом заявлении.  

Согласно ч. 4 ст. 131 АПК РФ, в случае, если в установленный судом срок ответчик  не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по  имеющимся в деле доказательствам.  

Дело рассматривается по имеющимся в деле доказательствам. 

Из материалов дела следует, что 12 декабря 2017 года между Муниципальным  унитарным предприятием «Тамбовтеплосервис», (МУП «ТТС» - Заказчик, Ответчик) и  

05 июля 2018 года 

Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергопром» (ООО «Газэнергопром» -  Поставщик, Истец) заключен контракт № 071 Идентификационный код закупки  173682909171668290100101271272530000 (далее по тексту- Контракт).  

Согласно условиям Контракта Истец обязался поставить и передать Ответчику  блочную котельную установку мощностью 1000 кВт по наименованиям, в количестве,  ассортименте и качества согласно Спецификации, которая является приложением № 1 к  контракту, а Ответчик обязался принять товар и обеспечить его оплату.  

Сторонами согласованы место и срок поставки товара. Так, поставка товара должна  быть осуществлена в течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта,  место поставки товара: 392000, 

<

...>.  

Согласно пункту 2.2. Контракта общая цена товара составляет 4 334 648,99 руб.  включая налог на добавленную стоимость (18%) 661 217,64  руб.  

Согласно п. 2.6.- Контракта, Заказчик на основании выставленного Поставщиком  счета перечисляет платеж в размере 100% от фактически поставленного товара (партии)  на склад Поставщика, что составляет 4 334 648 рублей 99 копеек (с учетом НДС 18%, что  составляет 661 217 рублей 64 копейки), : в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с  момента поставки партии продукции Поставщиком на склад Заказчика и со дня  подписания сторонами товарной накладной (Акта сдачи-приемки) на данный товар.  

В рамках исполнения Контракта ООО «Газэнергопром» произвело поставку товара  общей стоимостью 4 334 648,99 руб., включая налог на добавленную стоимость (18%):  661 217 рублей 64 копейки, что подтверждается:  

- товарной накладной № 3 от 18.01.2018 года; - актом приема-передачи товара от 19 января 2018 года. 

В нарушение условий заключенного Контракта оплата за поставленный товар в  размере 4 334 648 рублей 99 копеек до настоящего времени в адрес ООО «Газэнергопром»  не поступила.  

Согласно п. 7.7. Контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек  (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом, пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок  суммы (пункт 7.7.1.- Контракта).  

Согласно пункту 7.9. Контракта размеры и порядок определения размеров пеней и  штрафов установлены в порядке установленном постановлением Правительства  Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил  определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения  заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки  исполнения обязательств .заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и  размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении  изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570  и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25  ноября 2013 г. N 1063» (далее - постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года   № 1042).  

В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика  претензию от21.03.2018 № 095 с просьбой оплатить задолженность ( л.д. 26-28).  

Однако ответчик свои обязательства по Контракту не выполнил, задолженность не  погасил.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в  Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Муниципальному унитарному  предприятию «Тамбовтеплосервис» с требованием о взыскании задолженности по  контракту № 071 от 12.12.2017 в размере 4 334 648 руб., 99 коп., пени – 81 708,13 руб.  

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат  удовлетворению в полном объеме. При этом суд исходил из следующего.  

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не  предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Исходя из правил, установленных в статьях 307, 309 Гражданского кодекса  Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в  пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество,  выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия,  а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований  и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются согласно правилам статьи 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

Обязательства сторон установлены контрактом № 071 идентификационный код  закупки 17368290917166829010010271271272530000 от 12.12.2017 и должны исполняться  надлежащим образом.  

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору  поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,  обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им  товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных  целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

На основании пункта 1 статьи 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые  товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В силу требований ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в  заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за  исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим  Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить  договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми  актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных  договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный  договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в  соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в  смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа  смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме  случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными  правовыми актами (статья 422).  

Договор поставки является отдельным видом договора купли-продажи и в  соответствии с положениями пункта 5 статьи 454 ГК РФ к договору поставки  применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ о купле- 

продаже, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этом виде договора, а также  положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать  покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.  

Частью 1 статьи 454 ГК РФ установлено, что по договору купли-продажи одна  сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне  (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него  определенную денежную сумму (цену).  

Согласно части 1 статьи 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком  путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора  поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.  

Истец свои обязательства по Контракту выполнил полностью, а именно  осуществил поставку товара ответчику, что подтверждается материалами дела  

 Однако до настоящего время задолженность по основному долгу в размере  4334648,99 руб. ответчиком не оплачена.  

Иск в части взыскания основного долга в размере 4334648,99 руб. заявлен  обосновано и подлежит удовлетворению.  

В порядке п. 7.7 Контракта истец начислил ответчику неустойку за период с  05.02.2018 по 23.04.2018 в размере 81708,13 руб.  

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества  должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными залогом или договором.  

В соответствии с п. 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения.  

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств,  средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих  обязательств.  

Согласно п.7.7 Контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек  (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом, пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок  суммы (пункт 7.7.1.- Контракта).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской  Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда  содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми  актами (ст.422).  

Таким образом, согласно нормам гражданского права стороны вправе  самостоятельно определять в договоре размер неустойки, обеспечивающий исполнение  обязательств.  

Задолженность ответчика по пени за период с 05.02.2018 по 23.04.2018 составила  81708,13 руб.  

Доказательств, подтверждающих оплату пени в полном объеме, ответчик не  представил.  

Суд признает пени в размере 81708,13 руб. обоснованными и подлежащими  взысканию.  

Статьей 9 АПК РФ закреплено, что лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Указанная норма Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  закрепляет общее правило о бремени доказывания. Содержание данного правила  определяется действием принципа состязательности в арбитражном процессе.  

Последствием неисполнения этой юридической обязанности (непредставление  доказательств) может стать принятие судом решения, которое не будет соответствовать  интересам стороны, не представившей доказательства в полном объеме.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования заявлены  обосновано и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации отнести на ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,  

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Тамбовтеплосервис»,  г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Газэнергопром», г.Энгельс, Саратовская область (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по контракту № 071  идентификационный код закупки 17368290917166829010010271271272530000 от  12.12.2017 в размере 4 334 648,99 руб., неустойку за период с 05.02.2018 по 23.04.2018 в  размере 81 708,13 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере  45082 руб.  

2. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

3. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин