Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ул. Мира 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-21428/2024

11 февраля 2025 г.

г. Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2025 г.

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2025 г.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Яшуковой Н.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кокориной К.А., рассмотрев  в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению администрации города Мегиона (ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.11.2002, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТТК-Спецсервис» (ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.10.2015, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, панель 18) о взыскании 40 640 009 руб. 27 коп.,

при участии представителей сторон:

от истца – не явились,

от ответчика ФИО1 по доверенности от 17.07.2024 (онлайн),

установил:

администрация города Мегиона (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ТТК-Спецсервис» (далее - ответчик) о взыскании неустойки в размере 40 640 009 руб. 27 коп. по муниципальным контрактам, в том числе:

- по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...> (срок передачи имущества – не позднее 20.10.2023):

1.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000817за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 90 290,20 рублей;

2.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000818 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 90 290,20 рублей;

3.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000820 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

4.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000822 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

5.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000823 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

6.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000824 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

7.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000825 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

8.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000826 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

9.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000833 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

10.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000834 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 94 273,59 рублей;

11.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000835 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 94 273,59 рублей;

12.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000836 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

13.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000837 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

14.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000838 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

15.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000839 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

16.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000840 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

17.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000841 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

18.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000842 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

19.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000843 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

20.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000844 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

21.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000845 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 92 945,79 рублей;

22.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000846 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

23.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000847 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

24.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000848 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 94 273,59 рублей;

25.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000849 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

26.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000850 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 94 273,59 рублей;

27.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000851 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

28.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000852 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

29.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000853 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

30.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000854 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

31.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000855 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

32.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000856 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

33.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000857 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

34.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000858 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

35.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000859 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

36.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000860 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

37.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000861 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

38.    по муниципальному контракту от 23.12.2022 №0187300004522000862 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 95 601,39 рублей;

39.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000863 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

40.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000864 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

41.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000865 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

42.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000866 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

43.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000867 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

44.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000868 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

45.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000869 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 131 451,91 рублей;

46.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000870 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

47.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000871 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 131 451,91 рублей;

48.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000872 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

49.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000873за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 131 451,91 рублей;

50.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000874 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

51.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000875 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

52.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000876 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

53.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000877 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 136 763,10 рублей;

54.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000878 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 139 418,69 рублей;

55.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000879 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

56.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000880 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 584,78 рублей;

57.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000881 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 584,78 рублей;

58.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000882 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 584,78 рублей;

59.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000883 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 139 418,69 рублей;

60.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000884 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 102 240,37 рублей;

61.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000885 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 102 240,37 рублей;

62.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000886 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 929,19 рублей;

63.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000887 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 102 240,37 рублей;

64.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000888за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 108879,36 рублей;

65.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000889 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 127 468,52 рублей;

66.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000890 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 139 418,69 рублей;

67.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000891 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 128 796,32 рублей;

68.    по муниципальному контракту от 26.12.2022 №0187300004522000892 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 152 696,66 рублей;

69.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000103 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 94 066,21 рублей;

70.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000104 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 94 066,21 рублей;

71.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000105 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

72.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000106 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

73.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000107 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

74.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000108 за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

75.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000109                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

76.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000110                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

77.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000111                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

78.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000112                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

79.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000113                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

80.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000114                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

81.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000115                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

82.    по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000116                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 96 832,87 рублей;

83.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000117за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 98216,19 рублей;

84.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000118                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 98 216,19 рублей;

85.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000119                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

86.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000120                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

87.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000121                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

88.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000122                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

89.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000123                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

90.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000124                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

91.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000125                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

92.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000126                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

93.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000127                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

94.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000128                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

95.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000129                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

96.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000130                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

97.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000131                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

98.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000132                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

99.    по муниципальному контракту от 07.04.2023 №0187300004523000133                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 99 599,52 рублей;

100.по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000134                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

101. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000135                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

102. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000136за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

103. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000137                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

104. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000138                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

105. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000139                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

106. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000140                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

107. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000141                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

108. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000142                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

109. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000143                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

110. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000144                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

111. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000145                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 100 982,85 рублей;

112. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000146                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 103 749,50 рублей;

113. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000147                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 103 749,50 рублей;

114. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000148                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 103 749,50 рублей;

115. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000149                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 106 516,15 рублей;

116. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000150                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 112 049,46 рублей;

117. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000151                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 112 049,46 рублей;

118. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000152за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 113432,79 рублей;

119. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000153                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 113 432,79 рублей;

120. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000154                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 113 432,79 рублей;

121. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000155                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 134 182,69 рублей;

122. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000156                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 136 949,34 рублей;

123. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000157                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 136 949,34 рублей;

124. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000158                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 136 949,34 рублей;

125. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000159                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

126. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000160                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

127. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000161                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

128. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000162                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

129. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000163                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 165 999,20 рублей;

130. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000164                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 165 999,20 рублей;

131. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000165                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 165 999,20 рублей;

132. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000166                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 165 999,20 рублей;

133. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000167                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 165 999,20 рублей;

134. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000168                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 165 999,20 рублей;

135. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000169                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 167 382,53 рублей;

136. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000170                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 167 382,53 рублей;

137. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000171                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 167 382,53 рублей;

138. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000172                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 167 382,53 рублей;

139. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000173                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 167 382,53 рублей;

140. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000174                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 167 382,53 рублей;

141. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000175                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 142 482,65 рублей;

142. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000176                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 142 482,65 рублей;

143. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000177                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 143 865,97 рублей;

144. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000178                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 145 249,30 рублей;

145. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000179                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 145 249,30 рублей;

146. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000180                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 145 249,30 рублей;

147. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000181                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 157 699,24 рублей;

148. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000182                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 157 699,24 рублей;

149. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000183                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 157 699,24 рублей;

150. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000184                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 159 082,57 рублей;

151. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000185                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 160 465,89 рублей;

152. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000186                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 160 465,89 рублей;

153. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000187                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 160 465,89 рублей;

154. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000188                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 160 465,89 рублей;

155.по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000189                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 160 465,89 рублей;

156. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000190                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

157. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000191                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

158. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000192                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

159. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000193                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 163 232,55 рублей;

160. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000194                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 197 815,71 рублей;

161. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000195                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 197 815,71 рублей;

162. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000196                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 203 349,02 рублей;

163. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000197                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 203 349,02 рублей;

164. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000198                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 203 349,02 рублей;

165.по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000199                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 203 349,02 рублей;

166. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000200                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 203 349,02 рублей;

167. по муниципальному контракту от 10.04.2023 №0187300004523000201                                                   за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 в размере 203 349,02 рублей;

- по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 35/1 (срок передачи имущества – не позднее 20.11.2023):

1.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000301                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102564,73 рублей;

2.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000302                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102 564,73 рублей;

3.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000303                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102 564,73 рублей;

4.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000304                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102 564,73 рублей;

5.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000305                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102 564,73 рублей;

6.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000306                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102 564,73 рублей;

7.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000307                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 102 564,73 рублей;

8.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000308                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 104051,17 рублей;

9.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000309                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 104051,17 рублей;

10.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000310                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 104051,17 рублей;

11.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000311                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

12.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000312                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 105 537,62 рублей;

13.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000313                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 105 537,62 рублей;

14.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000314                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

15.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000315                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

16.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000316                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

17.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000317                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

18.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000318                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

19.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000319                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

20.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000320                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

21.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000321                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

22.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000322                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

23.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000323                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

24.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000324                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

25.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000325                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

26.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000326                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

27.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000327                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

28.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000328                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

29.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000329                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

30.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000330                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

31.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000331                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

32.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000332                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

33.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000333                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

34.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000334                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

35.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000335                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

36.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000336                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

37.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000337                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

38.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000338                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 108510,51 рублей;

39.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000339                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

40.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000340                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

41.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000341                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

42.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000342                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

43.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000343                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

44.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000344                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

45.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000345                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

46.    по муниципальному контракту от 22.06.2023 №0187300004523000346                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

47.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000347                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

48.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000348                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

49.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000349                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

50.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000350                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

51.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000351                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

52.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000352                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

53.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000353                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

54.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000354                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

55.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000355                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

56.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000356                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

57.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000357                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

58.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000358                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

59.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000359                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

60.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000360                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

61.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000361                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

62.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000362                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

63.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000363                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 107024,06 рублей;

64.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000364                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

65.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000365                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

66.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000366                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

67.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000367                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

68.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000368                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

69.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000369                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

70.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000370                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

71.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000371                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

72.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000372                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

73.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000373                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

74.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000374                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

75.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000375                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

76.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000376                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

77.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000377                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

78.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000378                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

79.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000379                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

80.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000380                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

81.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000381                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

82.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000382                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

83.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000383                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

84.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000384                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

85.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000385                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

86.    по муниципальному контракту от 26.06.2023 №0187300004523000386                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

87.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000387                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

88.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000388                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

89.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000389                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

90.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000390                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

91.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000391                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

92.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000392                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

93.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000393                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

94.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000394                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

95.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000395                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

96.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000396                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 109996,95 рублей;

97.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000397                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 111 483,40 рублей;

98.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000398                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 111 483,40 рублей;

99.    по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000399                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 111 483,40 рублей;

100. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000400                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 112 969,85 рублей;

101. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000401                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 112 969,85 рублей;

102. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000402                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 112 969,85 рублей;

103. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000403                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 114 456,29 рублей;

104. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000404                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 114 456,29 рублей;

105. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000405                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 114 456,29 рублей;

106. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000406                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

107. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000407                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

108. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000408                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

109. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000409                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

110. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000410                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

111. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000411                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

112. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000412                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 115 942,74 рублей;

113. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000413                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 121 888,52 рублей;

114. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000414                                          за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 121 888,52 рублей;

115. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000415                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 121 888,52 рублей;

116. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000416                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 121 888,52 рублей;

117. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000417                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 121 888,52 рублей;

118. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000418                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 121 888,52 рублей;

119. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000419                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 144 185,20 рублей;

120. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000420                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 144 185,20 рублей;

121. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000421                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 145 671,64 рублей;

122. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000422                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 145 671,64 рублей;

123. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000423                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 145 671,64 рублей;

124. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000424                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 150 130,98 рублей;

125. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000425                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 150 130,98 рублей;

126. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000426                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 150 130,98 рублей;

127. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000427                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 151 617,42 рублей;

128. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000428                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 151 617,42 рублей;

129. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000429                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 151 617,42 рублей;

130. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000430                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 151 617,42 рублей;

131. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000431                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 151 617,42 рублей;

132. по муниципальному контракту от 27.06.2023 №0187300004523000432                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 151 617,42 рублей;

133. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000433                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 154 590,31 рублей;

134. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000434                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 156 076,76 рублей;

135. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000435                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 157 563,21 рублей;

136. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000436                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 159 049,65 рублей;

137. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000437                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 160 536,10 рублей;

138. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000438                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 160 536,10 рублей;

139. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000439                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 163 508,99 рублей;

140. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000440                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 166 481,88 рублей;

141. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000441                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 172 427,66 рублей;

142. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000442                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 172 427,66 рублей;

143. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000443                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 172 427,66 рублей;

144. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000444                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 172 427,66 рублей;

145. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000445                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 172 427,66 рублей;

146. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000446                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 173 914,10 рублей;

147. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000447                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 173 914,10 рублей;

148. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000448                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 173 914,10 рублей;

149. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000449                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 175 400,55 рублей;

150. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000450                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 175 400,55 рублей;

151. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000451                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 176 886,99 рублей;

152. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000452                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 176 886,99 рублей;

153. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000453                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 176 886,99 рублей;

154. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000454                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 178 373,44 рублей;

155. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000455                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 179 859,89 рублей;

156. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000456                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 179 859,89 рублей;

157. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000457                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 179 859,89 рублей;

158. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000458                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 179 859,89 рублей;

159. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000459                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 214 048,13 рублей;

160. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000460                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 215 534,57 рублей;

161. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000461                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 221 480,35 рублей;

162. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000462                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 221 480,35 рублей;

163. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000463                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 221 480,35 рублей;

164. по муниципальному контракту от 30.06.2023 №0187300004523000464                                           за период с 21.11.2023 по 29.01.2024 в размере 179 859,89 рублей.

Требования со ссылкой на статью 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств по вышеперечисленным контрактам.

Определением от 28.10.2024 исковое заявление принято к производству, предварительное и судебное заседания назначены на 02.12.2024.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, с учетом оснований для списания начисленной пени в порядке, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783.

Определением от 02.12.2024 судебное разбирательство по делу назначенона 29.01.2025 на 10 час. 00 мин.

На основании статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей истца, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Представитель ответчика в судебное заседание явился посредством системы веб-конференции, с иском не согласился.

Заслушав представителя ответчика, изучив доводы иска и отзыва на него, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между администрацией города Мегиона (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ТТК-Спецсервис» (поставщик) заключен 331 муниципальный контракт на приобретение квартир, которые будут созданы в будущем.

В соответствии с положениями пунктов 4.1.2. контрактов поставщик обязан осуществить передачу имущества и документации в порядке и на условиях установленных контрактами.

В соответствии с пунктом 3.4 муниципальных контрактов, имущество, которое будет создано в будущем, передается заказчику в течение 10 рабочих дней после получения поставщиком документа о государственной регистрации права собственности на имущество по акту приема-передачи жилого помещения (Приложение № 2)  но не позднее 20.10.2023, 20.11.2023.

Акты приема-передачи вышеуказанных квартир были подписаны сторонами 27.12.2023, 30.01.2024.

Ссылаясь на то, что обязательства по передаче имущества были исполнены ответчиком с нарушением установленных контрактами сроков, истец предъявил ответчику требование об уплате неустойки.

Поскольку в добровольном порядке ответчик требования не исполнил, истец обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с настоящим иском.

Суд исходит из правовой квалификации правоотношений сторон, как обязательств долевого участия в строительстве, регулируемых нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

Согласно условиям контрактов объект долевого строительства (квартира) должен был быть передан участнику долевого строительства не позднее 20.10.2023, 20.11.2023.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона № 214-ФЗ передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Объекты долевого строительства переданы муниципальному заказчику 27.12.2023, 30.01.2024.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В силу статьи 10 Закона № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

На основании части 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу пункта 8.8 контрактов, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Продавцом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 7 статьи 34 Федерального закона).

За нарушение обязательства истец на основании пунктов 8.8. контрактов начислил ответчику неустойку по муниципальным контрактам за период с 21.10.2023 по 26.12.2023 и с 21.11.2023 по 29.01.2024 в общем размере 40 640 009 руб. 27 коп., исходя из размера ключевой ставки банковского процента 16 %, действовавшей на момент исполнения обязательства по передаче объекта строительства.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пени начисляются за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапам исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Частью 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ предусмотрено списание начисленной поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанной заказчиком, суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 340 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783», вступившим в силу 12.03.2022, из названия, преамбулы и текста Правил № 783 исключены слова «в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах».

Следовательно, неустойка подлежит списанию заказчиком в отношении спорных контрактов, исполненного в полном объеме, независимо от года, в том числе 2023.

Согласно пункту 2 Правил № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением предусмотренных данной статьей случаев.

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

Пунктом 4 Правил № 783 закреплено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение.

Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней).

В пунктах 4 и 5 Правил № 783 установлен порядок принятия решения заказчиком о списании начисленной, но неуплаченной неустойки на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Так, основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном выше, является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом (подпункт «а» пункта 5 Правил).

Пункт 11 Правил № 783 предусматривает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 данных Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

По смыслу названных положений, государственный (муниципальный) заказчик обязан произвести списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, в том числе при просрочке исполнения обязательств, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» данного пункта.

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 (далее - Обзор от 28.06.2017), списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам.

В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712).

Как следует из расчета ответчика, сумма неустойки по контрактам не превышает 5 % цены контракта, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности списания спорной неустойки за нарушение сроков исполнения договора.

При этом, суд также исходит из того, что в силу положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 списание неустойки является обязанностью истца как заказчика, а не его правом.

Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца, однако последний в силу ст. 333.37 Налогового кодекса РФ освобожден от её уплаты, в связи с чем ее распределение судом не производится.

При вынесении резолютивной части решения допущена техническая ошибка (опечатка) в указании размера заявленных исковых требований, указано: «…по исковому заявлению администрации города Мегиона (ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.11.2002, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТТК-Спецсервис» (ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.10.2015, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, панель 18) о взыскании 7 672 384 руб. 60 коп.», тогда как следовало указать: «…по исковому заявлению администрации города Мегиона (ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.11.2002, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ТТК-Спецсервис» (ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.10.2015, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, панель 18) о взыскании 40 640 009 руб. 27 коп.».. Резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании при участии представителя ответчика.

Данная ошибка (опечатка) подлежит исправлению, так как не затрагивает и не исправляет сути принятого решения.

В соответствии со статьёй 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данные  технические ошибки, опечатки подлежат устранению при изготовлении решения в полном объеме.

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования Администрации города Мегиона оставить без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья                                                                                                       Н.Ю. Яшукова