АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-8051/2017

г. Курган

10 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2017 года.

В полном объёме текст решения изготовлен 10 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю.,              при ведении протокола судебного заседания в письменном виде и с использованием средств аудиозаписи секретарём ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307452608700034, ИНН 

<

***>) 

к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Шмаковская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 391 142 руб. 93 коп., 

 

при участии:

от истца: ФИО3 – представитель по доверенности от 07.03.2017,

от ответчика: явки нет, извещён надлежащим образом,  

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее также – истец, ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Шмаковская средняя общеобразовательная школа» (далее также – ответчик) о взыскании задолженности в размере 356 866 руб. 36 коп., пени в размере 34 276 руб. 57 коп.

Определением суда от 26.06.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства без вызова сторон в соответствии со статьёй 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением от 23.08.2017 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Представитель истца в предварительном судебном заседании уточнил исковые требования, представил изменённое исковое заявление, просит взыскать с муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шмаковская средняя общеобразовательная школа» задолженность по договору № 10 от 08.08.2014 – 57 486 руб., пени – 16 124 руб. 82 коп; задолженность по договору № 79 от 01.10.2014 – 43 976 руб.; задолженность по договору № 154 от 12.01.2015 – 37 375 руб. 59 коп., пени – 8 630 руб. 65 коп.; задолженность по договору № 94 от 12.01.2015 – 55 030 руб. 85 коп.; задолженность по договору № 02 от 08.10.2015 – 14 186 руб. 52 коп., пени – 2 267 руб. 01 коп; задолженность по договору № 01 от 08.10.2015 – 33 478 руб. 36 коп., пени – 5 349 руб. 84 коп; задолженность по договору № 94-ТО от 11.01.2016 – 49 036 руб. 80 коп.; задолженность по договору № 179-ТО от 11.01.2016 – 50 740 руб. 16 коп.; задолженность по договору № 179-ТО от 01.09.2016 – 15 556 руб. 08 коп.; всего задолженность в общей сумме 356 866 руб. 36 коп., пени – в общей сумме 32 372 руб. 32 коп. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На исковых требованиях с учётом принятых уточнений представитель истца настаивал.

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, о времени и месте заседания извещён надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Представитель истца не возражал против завершения предварительного судебного заседания и продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

От ответчика возражений против завершения предварительного судебного заседания и продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции не поступило.

В отсутствие возражений сторон, суд в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное заседание и перешёл к рассмотрению дела по существу.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте заседания извещён надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Курганской области.

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Установлено, что между истцом и ответчиком заключены договоры № 10 от 08.08.2014; № 79 от 01.10.2014; № 154 от 12.01.2015; № 94 от 12.01.2015; № 02 от 08.10.2015; № 01 от 08.10.2015; № 94-ТО от 11.01.2016; № 179-ТО от 11.01.2016; № 179-ТО от 01.09.2016 (далее – договоры, л.д. 16-17, 20-22, 36-37, 40-42, 57-58, 61-62, 65-67, 80-82. 94-96).

Данные договоры заключены с муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Шмаковский детский сад» и с муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Шмаковская средняя общеобразовательная школа».

В материалах дела имеется Постановление Администрации Кетовского района от 22.04.2016 № 767 (л.д. 104-105), согласно которому муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Шмаковский детский сад» реорганизовано в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Шмаковская средняя общеобразовательная школа». Постановлением также установлено, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шмаковская средняя общеобразовательная школа» является правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Шмаковский детский сад».

Согласно статье 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, ответчиком по делу по всем договорам является муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шмаковская средняя общеобразовательная школа».

Согласно условиям договора № 10 от 08.08.2014 заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец), действуя на основании лицензии № 2/21257, выданной 02.10.2017 Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимает на себя обязанности по проведению огнезащиты деревянных конструкций покрытия, обрешёток под кровлю огнезащитным составом Биопирен «Миг-09» на объекте: МКОУ «Шмаковская средняя общеобразовательная школа», находящемся по адресу: 641307, 

<

...>. Заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и произвести своевременную оплату выполненных работ в установленные договором сроки (раздел 1 договора).

Общая цена договора составляет 57 486 руб. (НДС нет). Цена работ по договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Оплата стоимости оборудования, монтажных работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (пункт 4.1 договора).

Срок действия договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 6.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 7.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 7.3 договора).

Согласно условиям договора № 79 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 01.10.2014 заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель (истец) принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией, установленных на объекте заказчика: детский сад. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в приложении № 1 к договору (л.д. 23). Техническое обслуживание проводится с целью поддержания сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации (раздел 1 договора).

Порядок технического обслуживания согласован сторонами в разделе 2 договора.

Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по договору составляет 58 335 руб. 30 коп. НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата услуг по договору производится заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ, в течении 5 календарных дней с момента получения заказчиком счета и счета-фактуры от исполнителя. Оплата за дополнительный выезд, замену оборудования и материалов осуществляется на основании акта выполненных работ в течение пяти дней с момента выполнения работ (раздел 4 договора).

Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ. При наличии у заказчика претензий к выполненной исполнителем работе, сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения (пункт 5.1 договора).

Договор вступает в силу с 01.10.2014 по 31.12.2015 (пункт 6.1 договора).

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров (раздел 8 договора). 

Согласно условиям договора №154 от 12.01.2015 заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель (истец), действуя на основании лицензии №4-Б/00484 от 09.10.2012, выданной Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимает на себя обязанности по монтажу оборудования по передаче тревожных сообщений на пульт пожарной части (раздел 1 договора).

Цена работ по договору, в соответствии со сметой составляет 37 375 руб. 59 коп. НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Цена работ включает в себя: цену выполняемых подрядчиком работ, все налоги, причитающееся подрядчику вознаграждение, компенсацию всех расходов подрядчика в связи с исполнением договора, включая все расходы на используемые им материалы в ходе выполнения работ по договору. Оплата работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (раздел 2 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 50 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Срок действия договора с момента подписания его сторонами и до фактического выполнения принятых сторонами обязательств (пункт 4.1 договора).

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 6.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 6.3 договора).

Согласно условиям договора № 94 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ от 12.01.2015 заказчик (ответчик) поручает, а исполнитель (истец) принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией, установленных на объекте заказчика: школа. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в приложении № 1 к договору (л.д. 43). Техническое обслуживание проводится с целью поддержания сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации (раздел 1 договора).

Порядок технического обслуживания согласован сторонами в разделе 2 договора.

Стоимость работ по техническому обслуживанию сигнализации по договору составляет 4 086 руб. 40 коп. ежемесячно. НДС не применяется в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата услуг по договору производится заказчиком ежемесячно, в безналичном порядке, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ, в течении 5 календарных дней с момента получения заказчиком счета и счета-фактуры от исполнителя. Оплата за дополнительный выезд, замену оборудования и материалов осуществляется на основании акта выполненных работ в течение пяти дней с момента выполнения работ (раздел 4 договора).

Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки работ обязан направить исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ. При наличии у заказчика претензий к выполненной исполнителем работе, сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения (пункт 5.1 договора).

Договор вступает в силу с 12.01.2015 и действует по 31.12.2015 (пункт 6.1 договора).

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров (раздел 8 договора). 

Согласно условиям договора № 02 от 08.10.2015 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по проведению электроизмерительных работ (пункт 1.1 договора).

Общая цена договора составляет 14 186 руб. 52 коп. НДС нет. Цена работ по договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2.1 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора оплата стоимости работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 7.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки (пункт 7.3 договора).

Согласно условиям договора № 01 от 08.10.2015 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанности по проведению электроизмерительных работ и монтажу контура заземления (пункт 1.1 договора).

Общая цена договора составляет 33 478 руб. 36 коп. НДС нет. Цена работ по договору подряда включает компенсацию издержек подрядчика, в том числе стоимость оборудования и материалов, и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2.1 договора).

Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные договором в течение 30 рабочих дней с момента подписания заказчиком договора (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.1 договора оплата стоимости работ по договору производится в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

За нарушение подрядчиком сроков работ заказчик вправе начислить и взыскать с подрядчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления подрядчику письменной претензии (пункт 7.2 договора).

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки (пункт 7.3 договора).

Согласно условиям договора № 94-ТО на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 11.01.2016 исполнитель (истец) осуществляет техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в здании заказчика (ответчика) по адресу: 641307, 

<

...> (раздел 1 договора).

Цена договора на 2016 год составляет 49 036 руб. 80 коп. Цена договора определена согласно спецификации (Приложение № 2 к договору, л.д. 68). Оплата технического обслуживания производится заказчиком в течение года равными платежами в размере 4 086 руб. 40 коп. ежемесячно. Оплата производится заказчиком, в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, актов выполненных работ, выписанных исполнителем (раздел 2 договора).

Организация и порядок производства работ согласованы сторонами в разделе 4 договора.

Стороны договорились распространить действие договора на отношения сторон с 11 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно (пункт 7.1 договора).

Согласно условиям договора № 179-ТО на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 11.01.2016 исполнитель (истец) осуществляет техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в здании заказчика (ответчика) по адресу: 641307, 

<

...> (раздел 1 договора).

Цена договора на 2016 год составляет 46 668 руб. 24 коп. Цена договора определена согласно спецификации (Приложение № 2 к договору, л.д. 84). Оплата технического обслуживания производится заказчиком в течение года равными платежами в размере 3 889 руб. 02 коп. ежемесячно. Оплата производится заказчиком, в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, актов выполненных работ, выписанных исполнителем (раздел 2 договора).

Организация и порядок производства работ согласованы сторонами в разделе 4 договора.

Стороны договорились распространить действие договора на отношения сторон с 11 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно (пункт 7.1 договора).

Согласно условиям договора № 179-ТО на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 01.09.2016 исполнитель (истец) осуществляет техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в здании заказчика (ответчика) по адресу: 641307, 

<

...>, Детский сад (раздел 1 договора).

Цена договора на 2016 год составляет 15 556 руб. 08 коп. Цена договора определена согласно спецификации (Приложение № 2 к договору, л.д. 97). Оплата технического обслуживания производится заказчиком в течение года равными платежами в размере 3 889 руб. 02 коп. ежемесячно. Оплата производится заказчиком, в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов, актов выполненных работ, выписанных исполнителем (раздел 2 договора).

Организация и порядок производства работ согласованы сторонами в разделе 4 договора.

Стороны договорились распространить действие договора на отношения сторон с 11 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно (пункт 7.1 договора).

В силу пункта 1 и пункта 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», арбитражный суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключённости и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск.

Вышеуказанные договоры заключены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). В договорах стороны согласовали все существенные условия, в частности предмет договора, что позволяет сделать вывод о заключённости данных договоров (пункт 1.1 и пункт 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец свои обязательства по договорам выполнил в полном объёме, что подтверждается актами выполненных работ:

1.      По договору № 10 от 08.08.2014:

- от 08.08.2014 на сумму 57 486 руб. (л.д. 19).

2. По договору № 79 от 01.10.2014 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ:

- № 4 от 12.01.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 24);

- № 46 от 24.02.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 25);

- № 126 от 04.03.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 26);

- № 222 от 14.04.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 27);

- № 256 от 29.05.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 28);

- № 319 от 30.06.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 29);

- № 384 от 17.07.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 30);

- № 477 от 31.08.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 31);

- № 511 от 25.09.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп.. (л.д. 32);

- № 605 от 29.10.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 33);

- № 663 от 17.11.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп.. (л.д. 34);

- № 751 от 15.12.2015 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 35).

В рамках договора № 79 от 01.10.2014 задолженность ответчиком погашена частично в сумме 2 692 руб. 24 коп. 

3. По договору № 154 от 12.01.2016:

- № 01 от 01.02.2015 на сумму 37 375 руб. 59 коп. (л.д. 39).

4. По договору № 94 от 12.01.2015 на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и СОУЭ:

- № 60 от 30.01.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 44);

- № 61 от 25.02.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 45);

- № 124 от 04.03.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 46);

- № 221 от 14.04.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 47);

- № 255 от 29.05.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 48);

- № 318 от 30.06.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 49);

- № 383 от 17.07.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 50);

- № 476 от 31.08.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 51);

- № 510 от 25.09.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 52);

- № 604 от 29.10.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 53);

- № 584 от 29.10.2015 на сумму 5 994 руб. 05 коп. (л.д. 54);

- № 662 от 17.11.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп.. (л.д. 55);

- № 750 от 15.12.2015 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 56);

5. По договору № 02 от 08.10.2015:

- № 665 от 08.10.2015 на сумму 14 186 руб. 52 коп. (л.д. 60);

6. По договору № 01 от 08.10.2015:

- № 656 от 08.10.2015 на сумму 33 478 руб. 36 коп. (л.д. 64);

7. По договору № 94-ТО от 11.01.2016 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации:

- № 46 от 25.01.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 69);

- № 99 от 26.02.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 70);

- № 248 от 23.03.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 71);

- № 306 от 25.04.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 72);

- № 354 от 12.05.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 73);

- № 494 от 14.06.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 74);

- № 612 от 25.07.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 75);

- № 696 от 29.08.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 76);

- № 831 от 28.09.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп.. (л.д. 77);

- № 921 от 31.10.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 78);

- № 957 от 21.11.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп.. (л.д. 78а);

- № 1027 от 09.12.2016 на сумму 4 086 руб. 40 коп. (л.д. 79);

8. По договору № 179-ТО от 11.01.2016 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации:

- № 47 от 25.01.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 85);

- № 100 от 26.02.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 86);

- № 249 от 23.03.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 87);

- № 307 от 25.04.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 88);

- № 355 от 12.05.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 89);

- № 498 от 14.06.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 90);

- № 613 от 25.07.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 91);

- № 697 от 29.08.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 92);

- № 701 от 31.08.2016 на сумму 19 628 руб. (л.д. 93);

9. По договору № 179-ТО от 01.09.2016 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации:

- № 958 от 30.09.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 98);

- № 959 от 31.10.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 99);

- № 960 от 22.11.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 100);

- № 1028 от 09.12.2016 на сумму 3 889 руб. 02 коп. (л.д. 101);

Ответчик выполненные работы не оплатил, в результате чего образовалась задолженность: по договору № 10 от 08.08.2014 – 57 486 руб., по договору № 79 от 01.10.2014 – 43 976 руб.; по договору № 154 от 12.01.2015 – 37 375 руб. 59 коп.; по договору № 94 от 12.01.2015 – 55 030 руб. 85 коп.; по договору № 02 от 08.10.2015 – 14 186 руб. 52 коп.; по договору № 01 от 08.10.2015 – 33 478 руб. 36 коп.; по договору № 94-ТО от 11.01.2016 – 49 036 руб. 80 коп.; по договору № 179-ТО от 11.01.2016 – 50 740 руб. 16 коп.; по договору № 179-ТО от 01.09.2016 – 15 556 руб. 08 коп., что подтверждается подписанным актом сверки взаимных расчётов (л.д. 103)

Поскольку ответчик в добровольном порядке не погасил задолженность, истец обратился в суд за защитой своих нарушенных прав (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статьям 307, 309, 310, 408 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора и закона, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим, надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

В соответствии со статьёй 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Таким образом, приёмка ответчиком выполненных работ, оказанных услуг влечет возникновение у последнего обязанности по их оплате (статьи 309, 711, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Истец доказательства выполнения предусмотренных договорами работ представил. Доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных работ, оказанных услуг в сумме 356 866 руб. 36 коп., ответчиком в материалы дела не представлено. 

Таким образом, требования истца о взыскании задолженности по договорам: № 10 от 08.08.2014, № 79 от 01.10.2014, № 154 от 12.01.2015, № 94 от 12.01.2015, № 02 от 08.10.2015, № 01 от 08.10.2015, № 94-ТО от 11.01.2016, № 179-ТО от 11.01.2016, № 179-ТО от 01.09.2016 подлежат удовлетворению. 

Кроме того, нарушение сроков оплаты послужило основанием для предъявления истцом ко взысканию с ответчика неустойки в общей сумме 32 372 руб. 32 коп., в том числе: по договору № 10 от 08.08.2014 – в сумме 16 124 руб. 82 коп.; по договору № 154 от 12.01.2015 – в сумме 8 630 руб. 65 коп.; по договору № 02 от 08.10.2015 – в сумме 2 267 руб. 01 коп.; по договору № 01 от 08.10.2015 – в сумме 5 349 руб. 84 коп.

За просрочку платежей по договору или несвоевременную оплату выполненных работ подрядчик вправе начислить и взыскать с заказчика пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начисление пени производится посредством направления заказчику письменной претензии (пункт 7.3 договоров № 10 от 08.08.2014, № 02 от 08.10.2015, № 01 от 08.10.2015; пункт 6.3 договора № 154 от 12.01.2015).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Суд пришел к выводу о правомерности требования о начислении пени.

Расчёт неустойки по договору № 10 от 08.08.2014 произведён истцом в сумме 16 124 руб. 82 коп., за период с 08.10.2014 по 23.06.2017; по договору № 154 от 12.01.2015 - в сумме 8 630 руб. 65 коп, за период с 01.04.2015 по 23.06.2017; по договору № 02 от 08.10.2015 – в сумме 2 267 руб. 01 коп., за период с 08.12.2015 по 23.06.2017; по договору № 01 от 08.10.2015 – в сумме 5 349 руб. 84 коп., за период с 08.12.2015 по 23.06.2017.

Расчёты судом проверены, являются арифметически верными, произведены из действующей ставки рефинансирования.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательств, подтверждающих надлежащее (своевременное) исполнение обязательств по договорам ответчиком в материалы дела не представлено. 

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании 356 866 руб. 36 коп. основного долга, 32 372 руб. 32 коп. пени, подлежат удовлетворению. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Истцу в порядке статьи 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 333.17, 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика. Вместе с тем, принимая во внимание имущественное положение названного лица, его организационно правовую форму, осуществляемый вид деятельности, финансирование из бюджета, в силу пункта 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28.06.2014 № 198-ФЗ) суд считает возможным освободить муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шмаковская средняя общеобразовательная школа» от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шмаковская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307452608700034) 389 238 руб. 68 коп., в том числе: основной долг в сумме 356 866 руб. 36 коп.; пени в сумме 32 372 руб. 32 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской области.

 

Судья

Т.Ю. Желейко