110/2018-93997(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-10008/2017

г. Хабаровск

12 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Дальневосточного  

мостостроительного акционерного общества (ОГРН 

<

***>, ИНН  

2700000144; место нахождения: 680028, Хабаровский край, г.Хабаровск,  

ул.Калинина, д.107) 

к Акционерному обществу «Энергоремонт» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>; место нахождения: 681013, Хабаровский край, г.  

Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, д.7) о взыскании 4 492 144 руб. 00 коп. 

и по встречному иску Акционерного общества «Энергоремонт»  к Дальневосточному мостостроительному акционерному обществу  

о взыскании 6 055 585 руб. 39 коп. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с Акционерного общества «Энергоремонт» в пользу  Дальневосточного мостостроительного акционерного общества основной  долг в размере 4 492 144 руб. 25 коп.  

Взыскать с Акционерного общества «Энергоремонт» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 45 461 руб. 00  коп.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Дальневосточного мостостроительного акционерного  общества в пользу Акционерного общества «Энергоремонт» неустойку за  нарушение срока окончания работ по договору субподряда № 5/03-2013/суб.9  от 27.10.2014 в размере 1 510 323 руб. 78 коп., судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 13 288 руб. 00 коп. и судебные  издержки в виде расходов на оплату услуг экспертов в размере 22 455 руб. 00  коп., всего 1 546 066 руб. 78 коп.  

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску  отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин