1382/2017-299540(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 14 декабря 2017 года 

по делу А33-20540/2017 Красноярск 

14 декабря 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Командор-холдинг" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  строительная компания "РоЭл" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) 138 115,85 руб.  неустойки, 1 434 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.  Встречный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "РоЭл"  (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Командор-холдинг" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 138 115,85  руб. неустойки, 1 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет взысканных по первоначальному и встречному иску сумм неустойки и  признать их взаимно погашенными.  

Произвести зачет взысканных расходов по уплате государственной пошлины, по  результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания "РоЭл" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Командор-холдинг" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 66 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что решение в окончательной форме будет  изготовлено в течение 5 рабочих дней, подписано в виде электронного документа усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и направлено лицам, участвующим в деле,  посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём  подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья И.В. Яковенко