Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-13788/2021

05 мая 2022 года

г. Челябинск

 

 Судья Арбитражного суда Челябинской области Гордеева Н.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Щербак А.Р., рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного  суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, каб.  621 в режиме веб-конференции дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Просперити», ОГРН: 1101690016405, г.  Санкт-Петербург, к Федеральному казенному учреждению «Управление  федеральных автомобильных дорог «Южный Урал Федерального дорожного  агентства», ОГРН: 1027402903637 г. Челябинск о признании условия п. 11.8.  Государственного контракта № 59 от 28.04.2018 г. заключенного на  выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Черная на км  268+700 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск –  Новосибирск, недействительным в части, применения последствий  недействительной сделки  

при участии в судебном заседании представителя: 

от истца: Крыловой Ю.Е., по доверенности от 01.12.2021 личность  удостоверена паспортом;  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167–171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Признать условия п. 11.8 Государственного контракта № 59 от  28.04.2018, заключенного на выполнение работ по капитальному ремонту  моста через реку Черная на км 268+700 автомобильной дороги Р-254  «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, недействительным в части,  а именно, слова: «-за нарушение условий пунктов 1.5-1.8.; 2.6.; 6.1-6.3., 6.6;  8.1-8.20., 8.25-8.27., 8.29-8.42, 8.52., 8.53.; 12.1-12.3.; 13.2-13.4.; 14.2, 14.3; -в  случае неисполнения 3 и более Предписаний заказчика, выданных в порядке,  предусмотренном пунктом 7.10, 12.4 Контракта, в том числе в установленные  в предписаниях сроки», а также признать недействительным п. 3.  Дополнительного соглашения № 2 от 13.06.2019 в аналогичной части.  

Применить последствия недействительности сделки, взыскать с  Федерального казенного учреждения «Управление федеральных  автомобильных дорог «Южный Урал Федерального дорожного агентства» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Просперити»  неосновательное обогащение в размере 2 340 489 руб. 05 коп.  

 Снизить размер неустойки за нарушение промежуточных сроков  выполнения работ по контракту с учетом согласованной приостановки работ  по претензиям: исх. № 01-11/3598 от 30.08.2018, исх. № 01-11/5237 от  28.11.2018, исх. № 01-11/4188 от 14.10.2019 г. до суммы 836 945 руб. 65 коп.   

Продлить срок выполнения работ по государственному контракту № 59  от 28.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через  реку Черная на км 268+700 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш»  Челябинск-Курган-Омск-до «19» июля 2019 года.  

В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

Взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление  федеральных автомобильных дорог «Южный Урал Федерального дорожного  агентства» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Просперити» расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000  руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия  в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья Н.В. Гордеева   Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  http://18aas.arbitr.ru