Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-7972/2023

г. Петрозаводск

19 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2024 года,

Полный текст решения изготовлен   19 марта 2024 года.

 

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Погорелов В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску  Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»

к обществу с ограниченной ответственностью «Сияние»

о расторжении контракта № 10аэф-20 от 22.06.2020г. и взыскании 3 908 руб. 05 коп.

при участии представителя истца – ФИО2, доверенность от 18.10.2023 

 

установил:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сияние» (далее – ответчик) о расторжении контракта № 10аэф-20 от 22.06.2020г. и взыскании 3 908 руб. 05 коп.

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 309, 310, 425, 450, Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик отзыв на иск в суд не представил, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело по существу в отсутствие ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования в полном объеме.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

22 июня 2020 года между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» и обществом с ограниченной ответственностью «Сияние» заключен контракт № 10аэф-20 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании общежития (

<

...>) (идентификационный код закупки 201100104111410010100100200167112244).

В соответствии с п. 12.5 контракта срок действия контракта до 31.12.2020, а в части оплаты – до полного исполнения обеими сторонами своих обязательств, а срок выполнения работ, согласно п. 1.6, в течении 45 календарных дней с даты, следующей за подписания сторонами контракта.

Поскольку до настоящего момента работы по разработке проектно-сметной документации на модернизацию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании общежития (

<

...>) ответчиком не выполнены, а также расторжение Контракта во внесудебном порядке не может быть реализовано, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Пунктом 1 статьи 760 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Согласно части 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу статьи 450 Гражданского кодекса РФ договор может быть расторгнут по решению суда  при существенном нарушении договора другой стороной.

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 7.3.2 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер штрафа устанавливается контрактом в порядке установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно – 3% от цены контракта, что составляет 3 908 руб. 08 коп.

В рамках досудебного урегулирования спора Истец направил в адрес Ответчика претензию от 11.01.2029.03.2023 № 361 и уведомление расторжении Контракта от 22.06.2020 № 10аэф-20, в которых предлагалось оплатить штраф, и подписать соглашение о расторжении контракта Штраф оплачен не был, второй экземпляр соглашения о расторжении контракта не подписан.

На основании изложенного, иск подлежит удовлетворению полностью с отнесением судебных расходов по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1.      Исковые требования удовлетворить.

2.      Расторгнуть заключённый между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова и обществом с ограниченной ответственностью «Сияние» контракт № 10азф-20 от 22.06.2020 на выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здани общежития (

<

...>).

3.      Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сияние" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) штрафную неустойку в сумме 3908 рублей 05 копеек и 8000 рублей в возмещение расходов по госпошлине.

4.      Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу - в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия. 

Судья

Погорелов В.А.