АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 8591/2022

26 сентября 2022 года

г. Ижевск

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2022 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Торжковой Н.Н., при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Сельстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Водолей" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 17 549 руб. 60 коп. пени за период с 31.05.2021 по 10.06.2021 по договорам на выполнение строительно-монтажных работ от 03.02.2021 №№ 21-02/бо, 21-03/бо, 

при участии представителей:

истца: ФИО2, представитель, доверенность от 15.03.2022; 

ответчика: не явились, установил следующее.  

Общество с ограниченной ответственностью "Сельстрой" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Водолей" (далее - ответчик) о взыскании                         17 549 руб. 60 коп. пени за период с 31.05.2021 по 10.06.2021 по договорам на выполнение строительно-монтажных работ от 03.02.2021 №№ 21-02/бо, 21-03/бо. 

Представитель истца в судебном заседании уточнил исковые требования, просит взыскать 15 954 руб. 18 коп. пени за период с 01.06.2021 по 10.05.2021. 

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворил заявленное ходатайство. 

В  соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд счел возможным дело рассмотреть по имеющимся документам, в отсутствие ответчика.

Как следует из материалов дела, 03.02.2021 года между ООО «Сельстрой» (Заказчик) и ООО «Буровая компания «Водолей» (Исполнитель) заключен Договор на выполнения строительно-монтажных работ № 21-02/бо, Договор на выполнения строительно-монтажных работ № 21-03/бо с протоколами разногласий от 12.02.2021 года, к каждому из заключенных Договоров.

26.04.2021 года заключены дополнительные соглашения к каждому из Договоров по которым:

-работы должны быть начаты не позднее 30.04.2021 года;

-работы выполняются в течение 30-ти дней, т.е. конечный срок выполнения работ составляет 30.05.2021 года по каждому Договору.

Фактически акт приема-передачи выполненных работ по заключенным Договорам Сторонами подписан 10.06.2021 года.

Таким образом, работы Исполнителем сданы несвоевременно, с нарушением сроков сдачи по каждому из заключенных договоров.

В связи с тем, что претензия истца оставлена без ответа, истец обратился в суд. 

 Истцом заявлено требование о взыскании 15 954 руб. 18 коп. пени за период с 01.06.2021 по 10.05.2021 на основании 6.12. Договора № 21-02/бо, № 21-03/бо (в редакции протокола разногласий), из расчета 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки оплаты. 

Учитывая факт просрочки оплаты по договору, начисление пени в силу статьей 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации правомерно.

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд находит его  верным.

В соответствии со ст. 110 АПК расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб. относятся на ответчика. 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л  :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Водолей" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сельстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 15 954 руб. 18 коп. пени, 2 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                               Н.Н. Торжкова