21/2023-10970(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-1739/2022

г. Астрахань

10 февраля 2023 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Винник Ю.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Атакишияном Г.А., 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

 Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации  муниципального образования «Город Астрахань» (ОГРН 1123015001625, ИНН 3015096519) в  пользу Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН  6164266561) неустойку по договору № 30-1-17-00307701 от 01.06.2017 в сумме 11 666 048,02  руб., судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 81 330 руб.  

 По встречному иску:  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096,  ИНН 6164266561) в пользу Управления по капитальному строительству администрации  муниципального образования «Город Астрахань» (ОГРН 1123015001625, ИНН 3015096519)  неустойку по договору № 30-1-17-00307701 от 01.06.2017 в сумме 13 137 355 руб.  

Путем зачета встречных однородных требований взыскать с Публичного  акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) в пользу  Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования  «Город Астрахань» (ОГРН 1123015001625, ИНН 3015096519) денежные средства в сумме  1 390 176,98 руб.  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096,  ИНН 6164266561) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 88 687  руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Ю.А. Винник  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.12.2022 8:58:00

 Кому выдана Винник Юрий Анатольевич