Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-3533/2018

10 сентября 2018 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Полипрофиль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 25.04.2018   № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "МаксПроф" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 512 775,35 руб. неустойки.,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МаксПроф» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Полипрофиль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору  строительного подряда № 80 от 21.02.2017 в размере 1 308 763,45 руб., неустойку по  договору строительного подряда № 82 от 21.02.2017 в размере 1 190 924,54 руб., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 379,07 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Полипрофиль» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину  в размере 221 руб., уплаченную по платежному поручению № 565 от 26.04.2018.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

Судья В.С.Терских