АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-604/2021

г. Белгород

16 августа 2021 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Танделовой З. М. при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и  видеозаписи секретарём судебного заседания Лычевой К.А., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению иску ООО "Безопасность" (ИНН  3123036027, ОГРН1023101662231) к ООО СК "ЭНТИС" (ИНН 3128130023, ОГРН  1173123042432) о взыскании 1 637 308,23 руб., встречный иск о взыскании 191 293,12  руб.,  

при участии в судебном заседании: от истца-ответчика: Белоусов К.И., доверенность от 21.06.2021.; 

от ответчика-истца: Жигульских А.Н., доверенность от 26.02.2021 (после перерыва: не  явился, извещён надлежащим образом).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск ООО "Безопасность" (ИНН 3123036027, ОГРН  1023101662231) удовлетворить.  

Взыскать с ООО СК "ЭНТИС" (ИНН 3128130023, ОГРН 1173123042432) в  пользу ООО "Безопасность" (ИНН 3123036027, ОГРН 1023101662231) задолженность  по договору № 17/09/19 подряда на выполнение работ от 17.09.2019 в размере 921  310,74 руб., неустойку в размере 357 998,45 руб., с последующим начислением  

неустойки в размере 0,1% от суммы долга (921 310,74 руб.) начиная с 22.01.2021 по  день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной  пошлины в размере 29 005 руб. В остальной части иска отказать.  

Встречный иск ООО СК "ЭНТИС" (ИНН 3128130023, ОГРН 1173123042432)  удовлетворить.  

Взыскать с ООО "Безопасность" (ИНН 3123036027, ОГРН 1023101662231) 71  423 руб. неустойки за просрочку выполнения работ договору № 17/09/19 подряда на  выполнение работ от 17.09.2019, 48 447,13 руб. расходов на электроэнергию.  

2) Обязать ООО “Безопасность” предоставить документы, по исполнение  Договора № 17/09/19 от 17.09.2019 г.:  

- акты освидетельствования скрытых работ на выполненные работы,  подтвержденные подписью представителя строительного контроля Генподрядчика с  указанием даты;  

- документы, подтверждающие качество используемых материалов и  конструкций (паспорт качества, сертификат соответствия);  

- полный комплект исполнительной документации на выполненный объем  работ в 1 экз. на бумажном носителе и электронную версию;  

- Проект производства работ (ППР); журнал входного контроля и учета  качества получаемых материалов и оборудования;  

- журнал КС 6А; - журнал сварочных работ; - журнал бетонных работ; - общий журнал работ; 

- журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;  - журнал инструктажа на рабочем месте;  

- журнал вводного инструктажа по охране труда; 

- журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического  производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством  работ.В остальной части иска отказать.  

 Взыскать с ООО "Безопасность" (ИНН 3123036027, ОГРН 1023101662231)  госпошлину в доход федерального бюджета в сумме 12739 руб.  

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с  ООО СК "ЭНТИС" (ИНН 3128130023, ОГРН 1173123042432) в пользу ООО  "Безопасность" (ИНН 3123036027, ОГРН 1023101662231) 1 188 504,06 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.