24/2018-53458(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-3587/2018

г. Петропавловск-Камчатский

07 ноября 2018 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.Ю.  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная компания «Альтаир»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Управлению архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании долга и неустойки по муниципальному контракту от 11.10.2016 в  

сумме 5 352 695,24 руб. 

по встречному иску Управления архитектуры и градостроительства  администрации Елизовского городского поселения  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная компания «Альтаир»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о расторжении муниципального контракта от 11.10.2016 и взыскании неустойки в  

сумме 3 349 131, 14 руб. при участии: от истца по первоначальному иску: не явился 

от ответчика по Антюхина М.И. – представитель по доверенности от  первоначальному иску: 10.05.2018 (сроком до 31.12.2018).  

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 49, 101–103, 110, 167–171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная компания «Альтаир» отказать.  

Встречный иск удовлетворить. 

Расторгнуть муниципальный контракт, заключенный 11.10.2016 между  Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского  городского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» в пользу Управления архитектуры и  градостроительства администрации Елизовского городского поселения неустойку в  сумме 3 349 131, 14 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» в доход федерального бюджета 47 031 руб.  государственной пошлины  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.Н. Бляхер