12/2018-57067(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-7682/2018

г. Салехард

21 ноября 2018 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Государственного казённого учреждения "Дирекция капитального  строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Промстройгаз"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 8 501 156 рублей 38 копеек,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, юрисконсульт 1 категории юридического отдела, по  доверенности от 21.05.2018 № 31;  

от ответчика – представитель не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промстройгаз" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 24.08.2010; 625003 

<

...>) в пользу государственного казённого  учреждения "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого  автономного округа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  19.01.2006; 629008 АО Ямало-Ненецкий 

<

...>. Г)  6 067 692 рубля 21 копейку неосновательного обогащения в виде неосвоенного аванса и  

2 433 464 рубля 17 копеек неустойки за нарушение срока окончания строительства  объекта. Всего взыскать – 8 501 156 рублей 38 копеек.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промстройгаз"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 24.08.2010; 625003  

<

...>) в доход федерального бюджета  65 506 рублей государственной пошлины.  

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Судья С.В. Соколов