АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-15529/2020

город Кемерово

19 ноября 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Абдуллиной А.В., рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению государственного автономного  учреждения здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница", г.  Кемерово (ОГРН 1194205020283, ИНН 4205384517)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Элерон",  г. Москва (ОГРН 1117746155230, ИНН 7720710840)  

о взыскании 1 873 526,61 руб. неустойки, 534 308,18 руб. штрафа, обязании представить  обеспечение исполнения  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд   

решил:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная  компания Элерон" в пользу государственного автономного учреждения здравоохранения  "Кузбасская областная детская клиническая больница" 267 397 руб. 18 коп. неустойки,  52 430 руб. 82 коп. штрафа, а также 24698 руб. 59 коп. расходов по оплате  государственной пошлины.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная  компания Элерон" представить государственному автономному учреждению  здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница" обеспечение  исполнения обязательств по договору № 31807382250 от 08.02.2019 способом залога  денежных средств либо безотзывной банковской гарантией соответствующей  требованиям, установленным в закупочной процедуре (регистрационный номер  процедуры, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок   № 31807382250) на срок, превышающий два месяца от даты окончания действия договора  и на сумму 16 215 716 руб. 98 коп, а в случае частичного исполнения обязательств по  договору к моменту предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору,  на сумму пропорционально уменьшенную на размер выполненных обязательств.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная  компания Элерон" в пользу государственного автономного учреждения здравоохранения  "Кузбасская областная детская клиническая больница" судебную неустойку на случай  неисполнения решения в течение первых 30 календарных дней неисполнения в размере  

50 000 руб., с продолжением начисления неустойки по 2000 руб. за каждую неделю  просрочки исполнения решения суда.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Т.Н. Куликова