АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-4938/2018

г. Ставрополь

04 марта 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Аксенова В.А. при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Кудряшовой А.Ю., рассмотрев дело по  заявлению  

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Кисловодск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

к управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта  Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора,  

Министерства культуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>,  

администрации города-курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>,  

комитета имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска, г.  Кисловодск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края  «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», г. Кисловодск, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>,  

Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов  культурного наследия, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

управления городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, г.  Кисловодск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

прокуратуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>,  

религиозной организации «Пятигорская и Черкесская Епархия Русской Православной  Церкви (Московский Патриархат)», г. Пятигорск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

религиозной организации «Владикавказская Епархия Русской Православной Церкви  (Московский Патриархат)», г. Владикавказ, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края  

«Ставкрайимущество», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

общества с ограниченной ответственностью «Став-Стар», г. Карачаевск, ОГРН  

1042600281316, ИНН 

<

***>, о признании незаконным распоряжения от 09.01.2018 № 1, 

руководствуясь статьями 49, 167-170, 176, 197-201 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

суд 

Р Е Ш И Л:

заявление индивидуального предпринимателя ФИО1  удовлетворить.  

Признать незаконным распоряжение Управления архитектуры и градостроительства  администрации города-курорта Кисловодска от 09.01.2018 № 1 «Об отмене разрешения на  строительство от 24.04.2017 № 26-Ru-26305000-39-2017» как несоответствующее требованиям  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязать Управление  архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска устранить  допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем продления срока действия  разрешения на строительство № 26-Ru-26305000-39-2017 от 24.04.2017, на 12 календарных  месяцев с момента вступления решения арбитражного суда в законную силу.  

Взыскать с управления архитектуры и градостроительства администрации города- курорта Кисловодска, г. Кисловодск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Кисловодск,  

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 300,00 руб. расходов по уплате государственной  пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме), в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.А. Аксенов