43_16933288 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

21. 09. 2017 года. Дело № А40-252529/16-43-2359  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " (ОГРН 

<

***>)  

к Государственному бюджетному учреждению города Москвы « Станция скорой и неотложной  помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы (ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 327 548 руб. 45 коп. – долга и 

встречный иск Государственного бюджетного учреждения города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы  

к ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " 

о взыскании 137 764 руб. 10 коп., в том числе: 101 124 руб. 71 коп. – неустойки, 36 639 руб. 39 коп.  – штрафа,  

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 20.10.2016 г., от ответ- чика – ФИО2, доверенность № б/н от 03.04.2017 г., ФИО3, доверенность № 114/2809 от 20.09.2017 г.  

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 132, 155, 162, 166-171, 176,  177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " к Государственному  бюджетному учреждению города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы о взыскании 327 548 руб. 45 коп. – долга  оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отне- сти на ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ ".  

Встречный иск Государственного бюджетного учреждения города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы к  ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " о взыскании 137 764 руб. 10 коп. – неустойки, штрафа удовлетворить в части требования о взыскании 36 639 руб. 39 коп. – штрафа.  

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на  стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.  

Взыскать с ООО Проектно-строительное бюро " АРТЕ " (ОГРН 

<

***>) в пользу  Государственного бюджетного учреждения города Москвы « Станция скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова » Департамента здравоохранения города Москвы (ОГРН 

<

***>)  36 639 руб. 39 коп. – штрафа и расходы по уплате госпошлины в сумме 133 руб. 46 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. 

Судья О.В. Романов