АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   РЕШЕНИЕ  

 (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-12911/2017 

«03» октября 2017 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины  Борисовны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грибовой  В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по государственного казенного  учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки,   и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к государственному казенному учреждению  Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании пени,  

при участии в судебном заседании: 

 от истца по основному иску – ФИО1, представитель по доверенности от  19.12.2016 № 44,  

 руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  

государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального  строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) неустойку в размере 45 084 руб. за период с 25.12.2016 по 13.01.2017.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009,  г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32, кв. 90, ОГРН 1093525017101, ИНН 3525232399) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.  

 В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью  «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к государственному казенному учреждению  Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании пени  отказать.  

 Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

 Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 10.10.2017. 

 Судья Е.Б. Смагоринская