15/2018-29229(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)  

Дело № А39-3896/2018

город Саранск

25 сентября 2018 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного  казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики  Мордовия" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 109 077 173 рубля 34 копейки, при участии в заседании: от истца: не явился, 

от ответчика: ФИО2 - генерального директора,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования Государственного казенного учреждения  "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СитиСтрой"  (

<

...>, ОГРН  

1087746787600, ИНН 7715707023) в пользу Государственного казенного  учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  (Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, офис  222, ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в сумме 5 453 858  рублей 66 копеек.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СитиСтрой"  (

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 50 269 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева