АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Октябрьский проспект, дом 14, город Владимир, 600025 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13 

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

город Владимир «25» февраля 2020 года Дело № А11-6954/2019 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой -  Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Объединенная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; адрес: ул. Тракторная, д. 45, оф. 100, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КайросСтрой» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Октябрьский пр-т, д. 22, эт. 2,  пом. 31, 

<

...>)  

об обязании исполнения обязательств и о взыскании неустойки в сумме  1 932 550 рублей 00 копеек (с учетом уточнений),  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «КайросСтрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес:  Октябрьский пр-т, д. 22, эт. 2, пом. 31, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Тракторная,  д. 45, оф. 100, 

<

...>)  

о взыскании задолженности в сумме 1 170 893 рублей 35 копеек.  

Руководствуясь статьями 17, 65, 70, 71, 110, 167 – 170, 181, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью  «КайросСтрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) от заявленных  

встречных требований о взыскании задолженности в сумме 1 170 893 рублей  35 копеек в полном объеме.  

2. Прекратить производство по встречным требованиям. 

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «КайросСтрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 24 709 рублей 00 копеек,  уплаченную по платежному поручению 18.11.2019 № 240, оригинал которого  подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью  «КайросСтрой».  

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью  «КайросСтрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) выполнить в  полном объеме работы в соответствии с условиями договора субподряда от  18.09.2017 № Д-2017-09-4588, с учетом дополнительных соглашений в  течении 3х (трех) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.  

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «КайросСтрой» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договору субподряда  от 18.09.2017 № Д-2017-09-4588 в сумме 1 282 166 рублей 66 копеек,  начисленную за период с 23.06.2018 по 12.02.2019, и расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 33 149 рублей 38 копеек.  

6. В остальной части исковых требований отказать. 

7. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Объединенная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме  11 629 рублей 34 копеек, уплаченную по платежному поручению 25.04.2019   № 26045, оригинал которого остается в материалах дела в связи с частичным  возвратом государственной пошлины.  

Выдача исполнительных листов осуществляется по правилам статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской  области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного  

акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Ю.В. Бондарева-Битяй