Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-19117/2017

09 августа 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  09 августа 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ"

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Красногвардейского района" 

о взыскании 3 551 852,08 руб. 

при участии

- от истца: адвокат Матвеева Д.А. представитель по доверенности №16 от 21.11.2016г.

- от ответчика: ФИО1 представитель по доверенности №47/16 от 19.09.2016г.

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ" обратился в суд с иском к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Красногвардейского района" о взыскании 2 303 198,50 руб. задолженности, 1 248 662,58 руб. неустойки, всего 3 551 852,08 руб. 

Истец в порядке ст. 49 АПК РФ увеличил исковые требования до 1 522 742,13 руб. в части неустойки.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Между ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» (Заказчик) и ООО «ЛенМонтажСтрой» (Подрядчик) был заключен договор № 5/1-01/15 от 05.08.15 года (договор), согласно которому Подрядчик принимал на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту фасадов и кровли в соответствии с условиями указанного договора, приложениями к нему.

Стоимость работ по данному договору указана в договоре и приложениях к нему, в договоре закреплено, что объемы работ на объектах определяются согласно приложениям, адресным спискам. По окончании работ на каждом объекте Подрядчик представляет Заказчику подписанный им акт о приемке выполненных работ. За выполненные работы Заказчик перечисляет оплату после подписания указанного акта по выставленному Подрядчиком счету.

По результатам выполнения работ по договорам Подрядчик оформил акты о приемке выполненных работ. Указанные акты были подписаны представителями сторон договоров. Подрядчиком были выставлены счета Заказчику.

Однако Заказчик по настоящее время не оплатил работы Подрядчика по актам выполненных работ от 30.11.2015г.:

Заказчиком внесена оплата в размере 1 028 478,10 руб. согласно платежным поручениям, задолженность по указанному договору составляет 2 303 189,50 руб.

Также, Заказчиком (по предыдущему договору между данными сторонами) - были перечислены денежные средства на счет Подрядчика в большем размере на сумму 159 478,10 руб. При расчете суммы задолженности и неустойки по договору данная сумма была учтена Подрядчиком, как оплаченная по договору № 5/1-01/15 от 05.08.15 года.

По состоянию на 31.12.2016г. был составлен акт сверки взаимных расчетов, в январе 2017 года передан на согласование Подрядчиком Заказчику, однако стороной Заказчика так и не согласован.

Результат выполненных Подрядчиком работ принят Заказчиком без претензий по качеству и объему. В соответствии с условиями, договора Подрядчик надлежащим образом исполнил свои обязательства, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ.

Согласно п. 5.7 договора, в случае просрочки Заказчиком оплаты фактически выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Размер неустойки по состоянию на 24.03.2017г. составляет 1 248 662,58 руб. По состоянию на 21.07.2017г. размер неустойки увеличился до 1 522 742,13 руб.

В адрес ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» 12.09.2016г. поступила претензия от ООО «ЛенМонтажСтрой» с требованием произвести оплату образовавшейся по договорам задолженности. Ответ на претензию не поступил, выплата задолженности произведена не была.

В адрес ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» 21.07.2017г. была направлена претензия от ООО «ЛенМонтажСтрой» с требованием произвести оплату образовавшейся по договорам задолженности в размере 2 303 189,50 руб., а также неустойки в размере 1 522 742,13 руб.

Ответчик отзыв на иск не представил, каких-либо возражений относительно исковых требований не заявил, ходатайствовал об отложении слушания дела для ознакомления с расчетом неустойки, представленным истцом. 

Ходатайство ответчика отклонено судом, поскольку увеличение размера неустойки произведено истцом в связи с увеличением периода просрочки. При этом каких-либо возражений относительно порядка расчета неустойки, приведенного в исковом заявлении, ответчик не заявил; увеличение периода в отсутствие возражений относительно формулы расчета не требует отложения слушания дела. 

Слушание дела уже откладывалось в судебном заседании 29.06.2017 по ходатайству ответчика, при этом отзыв на иск ответчик по состоянию на 03.08.2017 г. не представил. 

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В отсутствие заявления ответчика о применении статьи 333 Гражданского кодекса РФ иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛенМотажСтрой» (ОГРН 

<

***>) 2 303 189,50 руб. задолженности, 1 522 742,13 руб. неустойки, всего 3 825 931,63 руб., а также 42 129,66 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.