АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Кемерово Дело № А27 – 3433/2017  24 января 2018года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Покосовой Н. Ю.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Капиталстрой 2007», г. Кемерово (ОГРН 1134205006121, ИНН  4205262100) к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП», г. Томск  (ОГРН 1147017016948, ИНН 7017359930) о взыскании 452 325 руб. 19 коп. пени,  начисленной за просрочку выполнения работ по договору подряда № 059/06 от  16.06.2016года за период с 28.08.2016года по 01.10.2016года, 155,24 руб. почтовых  расходов на отправку претензии и по встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «СТРОЙ ГРУПП», г. Томск (ОГРН 1147017016948, ИНН 7017359930)  к обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007», г. Кемерово (ОГРН  1134205006121, ИНН 4205262100), г. Кемерово о взыскании 3 534 768, 86 руб. долга по  договору подряда № 059/06 от 16.06.2016года, 127 251 руб. 67 коп. пени, начисленной за  просрочку оплаты выполненных работ за период с 12.04.2017года по 17.05.2017года с  последующим начислением договорной неустойки в размере 0,1% от суммы  задолженности за каждый день просрочки платежа, 30 000 рублей в возмещение расходов  по оплате услуг представителя, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований  относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью  «СКАЙФОРС», г. Томск (ОГРН 1157017003989, ИНН 7017372240) общество с  ограниченной ответственностью «СЕВЗАПИНВЕСТСТРОЙ», г. Санкт – Петербург  (ОГРН 1047855077808, ИНН 7838305067), руководствуясь статьями 171,176,180,181,  110, 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «КАПИТАЛСТРОЙ 2007» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» 292 681 руб.  пени, начисленной за просрочку выполнения работ по договору подряда № 059/06 от  16.06.2016года, 150 руб. 67 коп. почтовых расходов на отправку претензии, 48 529 руб.  41коп. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы, всего – 341 361 руб. 08  коп.  

В остальной части в иске обществу с ограниченной ответственностью  «Капиталстрой 2007» отказать.  

Встречные исковые требования, заявленные обществом с ограниченной  ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» к обществу с ограниченной ответственностью  «Капиталстрой 2007» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй Групп» 2 457 808 руб. 96 коп.  долга за выполненные работы, 245 780 руб. 89 коп. пени, начисленной за период с  12.04.2017года по 24.01.2018года, 22 148 рублей в возмещение расходов по оплате услуг  представителя, 30 498 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего  – 2 756 235 руб. 85 коп.  

 В остальной части в удовлетворении заявленных обществом с ограниченной  ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» требований отказать.  

Произвести зачет взаимных требований сторон. 

С учетом зачета взаимных требований, считать ко взысканию с общества с  ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ 2007» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» 2 414 874 руб. 77 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» в доход  Федерального бюджета РФ 7 795 руб. госпошлины по иску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» в  доход Федерального бюджета РФ 355 рублей госпошлины по иску.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет  общества с ограниченной ответственностью «Проектно – конструкторское бюро  «РЕГИОН» 50 000 рублей за проведение судебной экспертизы по реквизитам, указанным  в счете на оплату № 080 от 22.01.2018года.  

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ 2007» с  депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 100 000 рублей , излишне  внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет оплаты  судебной экспертизы по платежному поручению № 315489 от 23.08.2017года по  реквизитам, указанным в данном платежном поручении № 315489 от 23.08.2017года.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.  Томск в течение месяца со дня его принятия.  

Судья О. С. Андуганова