39_14980812 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-66096/23

29 ноября 2023 года

г.Москва

 

Судья Арбитражного суда Московской области Морозова Е.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-66096/2023 по иску общества  с ограниченной ответственностью "Виджио Групп" (ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью ООО «СЗ «Р-Строй» (ОГРН 

<

***>) о взыскании  неустойки по договорам подряда № 1-5/ГР-7 от 26.04.2021, № 1-5/ ГР-6 от 26.04.2021 в  размере 9 694,51 руб. по состоянию на 12.07.2023, за период с 13.07.2023 по день вынесения  судом решения - исчисленную из расчета 0,1 процента от суммы задолженности за каждый  день просрочки,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ООО «СЗ «Р-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО «Виджио Групп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за просрочку  оплаты выполненных работ по договору подряда № 1-5/ГР-7 от 26.04.2021 года, договору  подряда № 1 -5/ГР-6 от 26.04.2021 за период с 06.07.2023г. по 15.09.2023г. в сумме 69 246  руб. 52 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 26 946 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если  не подана апелляционная жалоба.  

Судья Е.А. Морозова