АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

 ( резолютивная часть)  Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А59-2388/2015

г. Южно-Сахалинск

29 июня 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной  С.Ф.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Коваль В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации  муниципального образования «Анивский городской округ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажная компания В-три» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о возложении обязанности устранить  выявленные недостатки работы вентиляционной системы квартир № 2, 5,  11, 17 дома № 19, расположенного по адресу: ул. Матросова, с. Троицкое,  Анивского района, взыскании неустойки и штрафа,  

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью Строительно-монтажная компания В-три» к  Администрации муниципального образования «Анивский городской  округ» о взыскании неустойки,  

при участии: 

от Администрации МО «Анивский городской округ» –  представитель не явился,  

от ООО «Строительно-монтажная компания В-три» – представитель  ФИО1 по доверенности от 17.03.2017,  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 149, 167-170,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Администрации муниципального образования  «Анивский городской округ» оставить без рассмотрения.  

В удовлетворении встречных исковых требований общества с  ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания В-три»  отказать в полном объеме.  

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со  дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.Ф.Дудина