1815/2017-258685(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

№ А65-32590/2017

город Казань

12 декабря 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  судьи Р.Р. Абдуллиной,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Техбурсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Альметьевское  ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании суммы долга в размере 5 294 378,56 рубля, неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

отказ от требований в части взыскания неустойки с 10.11.2017 по день  фактической оплаты долга принять.  

Производство по делу в данной части прекратить.  Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альметьевское  ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Техбурсервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 500 000 рублей за период  

со 02.05.2017 по 09.11.2017, расходы по оплате государственной пошлины в  размере 53 700 рублей.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альметьевское  ремонтно-строительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 503 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина