201/2023-27825(3) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-756/2023

г. Петропавловск-Камчатский

13 июня 2023 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Т.А. Арзамазовой, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению публичного акционерного общества энергетики  

и электрификации «Камчатскэнерго» (ИНН 4100000668, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью  

«Строитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН 1134101003024) 

о взыскании 1 830 100,83 руб. неустойки по договору подряда от 21.06.2021  № 51-227, при участии в заседании: от истца: представитель ФИО2 (паспорт, доверенность от 13.01.2022, со специальными полномочиями, сроком до 31.12.2023, диплом), 

от ответчика: представитель ФИО3 (паспорт, доверенность от 20.03.2023,  со специальными полномочиями, сроком до 31.12.2023, диплом),  

руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в  пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Камчатскэнерго» 92 000 (девяносто две тысячи) рублей неустойки и 5 686 (пять  

тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей судебных расходов по уплате  государственной пошлины, всего 97 686 (девяносто семь тысяч шестьсот  восемьдесят шесть) рублей.  

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Возвратить публичному акционерному обществу энергетики и  электрификации «Камчатскэнерго» из федерального бюджета 2 813 (две тысячи  восемьсот тринадцать) рублей государственной пошлины, оплаченной по  платежному поручению от 12.08.2021 № 27833.  

Выдать справку на возврат госпошлины после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.А. Арзамазова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2023 21:40:00

Кому выдана Арзамазова Татьяна Андреевна