АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А17-569/2019

г. Иваново

20 мая 2019 года

Резолютивная часть судебного акта от 13.05.2019.

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи  Пичевой Д.К.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску

акционерного общества «Ивановская городская электрическая сеть» (ОГРН 

<

***>, место нахождения: 153034, 

<

...>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2

о взыскании 304732 рублей 19 копеек, 

при участии в судебном заседании:

представителя истца ФИО3 (доверенность от 27.06.2018),

представителя ответчика ФИО4 (доверенность от 06.05.2019), 

установил:

в Арбитражный суд Ивановской области с исковым требованием о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ответчик,  предприниматель ФИО2) 304732 рублей 19 копеек расходов, понесенных при выполнении обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3/9-424 от 31.05.2013, обратилось акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть» (истец, АО «ИвГЭС»).

Ответчик предприниматель ФИО2 требование АО «ИвГЭС» не признал, возражения изложил в отзыве от 20.02.2019. Ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности по предъявленному требованию.

Изучив представленные в материалы дела письменные доказательства, заслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

АО «Ивгорэлектросеть» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. 

Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №525-э/2 от 29.12.2012 (в редакции постановления №535-э/1 от 06.03.2013) «Об установлении стандартизованных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» установлены:

-стандартизованные тарифные ставки и формулы платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» согласно приложениям 1-5 к постановлению,  

-ставки за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» согласно приложению 6 к постановлению.

31.05.2013 АО «Ивгорэлектросеть» (сетевая организация) и предприниматель                   ФИО2 (заявитель) заключили договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3/9-424, с учетом соглашения от 31.05.2013.

По условиям договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя офисного здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 96 кВт, категория надежности ІІІ, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ, со своей стороны заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора; технологическое присоединение необходимо для электроснабжения офисного здания по адресу: 

<

...> «а» (пункты 1, 2 договора).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя; Технические условия являются неотъемлемой частью договора, срок их действия два года со дня заключения договора; срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункты 3-5 договора).

Раздел ІІ договора содержит перечень обязанностей сторон.

Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на неё мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанных в технических условиях; в течение 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (пункты 6.1, 6.2. договора).   

Согласно пункту 6.3. договора (в редакции соглашения от 31.05.2013) после осуществления сетевой организации фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, полной оплаты со стороны заявителя стоимости технологического присоединения в соответствии с пунктом 11 договора и получения сетевой организацией сведений о заключенном договоре энергоснабжения (купле-продаже, поставке электрической энергии), сетевая организация производит в течение 5 рабочих дней фактическую подачу напряжения и мощности, и представляет заявителю для подписания акт об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок заявителя к электрическим сетям и акта об осуществлении технологического присоединения.  

В пункте 8 договора приведены обязанности заявителя.

Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе ІІІ договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение (пункты 8.1. - 8.3, 8.5. договора).     

Раздел ІІІ договора именуется «Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов».

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №525-э/2 от 29.12.2012 (в редакции постановления №535-э/1 от 06.03.2013) и составляет 1452880 рублей 32 копейки, с НДС 1714398 рублей 78 копеек (пункт 10 договора).

Порядок внесения платы за технологическое присоединение предусмотрен пунктом 11 договора: 15% в течение 15 дней со дня заключения договора, 30% в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения; 45% в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласования расчетной схемы учета электрической энергии, а также акта о разграничения балансовой принадлежности и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 10% в течение 15 дней со дня фактического присоединения. 

Приложением к договору технологического присоединения являются Технические условия от 31.05.2013 №3/9-424.

Согласно Техническим условиям (срок действия согласно пункту 12 составляет два года со дня заключения договора технологического присоединения) наименование энергопринимающих устройств заявителя: кабельная линия 0,4кВ в ВРУ-0,4кВ объекта, наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: офисное здание по адресу:  

<

...> «а»; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 96 кВт, категория надежности ІІІ, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ, год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2013-2014г.г.; точка присоединения к электрической сети: вновь установленное распределительное устройство наружной установки на стене офисного здания по улице 11 Сосневская, дом 91 «а»; максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения 96 кВт; основной источник питания: вновь построенная ТП (пункты 1-8 Технических условий).

Согласно пунктам 10.1- 10.9 Технических условий сетевая организация осуществляет следующий объем работ:

-вблизи границ земельного участка заявителя построить трансформаторную подстанцию с кабельными вводами 6кВ и 0,4кВ, установить два силовых трансформатора мощностью 620кВА, напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6кВ, 

-питание трансформаторной подстанции выполнить врезкой в кабель 6кВ ТП-246-ТП-344 с добавлением недостающего количества кабеля 6кВ в трубах длиной более 10 метров предусмотреть кабельные вставки сечением 3х185мм2;

-на стене офисного здания по улице Сосневской, 91 «а» установить распределительное устройство наружной установки;

-от вновь построенной трансформаторной подстанции до распределительного устройства наружной установки на стене офисного здания проложить кабель 0,4кВ необходимого сечения;

-по техническим условиям выполнить проект, по проекту получить экспертное заключение Верхне-Волжского Управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

В разделе 11 Технических условий приведен объем работ, осуществляемых заявителем:

-электроснабжение объекта выполнить от вновь установленного АО «Ивгорэлектросеть» распределительного устройства наружной установки на стене офисного здания,

-на энергоснабжение объекта выполнить проект, согласовать его в ОТП АО «Ивгорэлектросеть»,

-учет электроэнергии выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок с применением электронного счетчика класса точности 1,0 и выше; предусмотреть защиту цепей учета от несанкционированного доступа: вводные коммутационные аппараты, расположенные до счетчика, оградить панелью, предусмотренной заводом-изготовителем с возможностью её опломбирования; трансформаторы тока пломбируемые типа ТОП, класс точности 0,5.   

Исполняя пункт 11 договора, предприниматель ФИО2 внес первый и второй платежи, уплатив АО «Ивгорэлектросеть» 771479 рублей 46 копеек.

Срок действия Технических условий истек 31.05.2015, технологическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям истца не состоялось.

АО «Ивгорэлектросеть» указывает, что в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3/9-424 от 31.05.2013, осуществило комплекс мероприятий по технологическому присоединению, понесло затраты на общую сумму 304732 рубля 19 копеек, из них:

-212100 рублей стоимость работ по разработке проектной документации по договору с ООО «Сити-Проект» (акт сдачи-приемки проектной продукции от 09.04.2015),

-15000 рублей стоимость инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «Геопроект» (акт сдачи-приемки изыскательских работ от 19.12.2013),

-39310 рублей (29155 рублей и 10155 рублей) стоимость работ по межеванию земельного участка и постановке земельного участка на государственный кадастровый учет, выполненных ООО «Луксор» (акты сдачи-приемки от 05.11.2013, 11.04.2014), 

-1650 рублей стоимость изготовления кадастрового паспорта (2 х 825 рублей),

-7802 рубля (6800 рублей и 1002 рубля) стоимость изготовления топографической съемки земельного участка, осуществленной ООО «Луксор» (акт сдачи-приемки от 18.11.2013),

-3000 рублей стоимость работ по изготовлению чертежа градостроительного участка, выполненных ООО «Луксор» (акт сдачи-приемки от 25.03.2014),

-450 рублей стоимость согласования технической документации при отсутствии линейно-кабельных сооружений (договор по перепроверке листа топографического плана для выполнения проекта по технологическому присоединению);

-1000 рублей стоимость изготовления ситуационного плана на земельный участок, 

-24420 рублей 19 копеек (аренда земельного участка). 

Претензией от 16.01.2019 истец потребовал оплатить 304732 рубля 19 копеек, понесенных при исполнении договора технологического присоединения. 

Не получив возмещение понесенных затрат, АО "ИвГЭС" обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с требованием к индивидуальному предпринимателю               ФИО2 о взыскании 304732 рублей 19 копеек. 

В результате исследования приобщенных к материалам  дела письменных доказательств, арбитражный суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении искового требования АО «ИвГЭС».

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ, гражданские права и обязанности возникают из договоров.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (статьи 421, 422 Гражданского кодекса РФ).

 В пункте 1 статьи 426 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится.

АО «Ивгорэлектросеть» является сетевой организацией применительно к пункту 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказаниях этих услуг (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861) согласно которому "сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее Федеральный закон №35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер; технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; указанный договор является публичным.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее Правила технологического присоединения N 861).

Правила технологического присоединения №861 регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Сторонами заключен публичный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3/9-424 от 31.05.2013, с учетом соглашения  от 31.05.2013.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда РФ от 25.12.2017 N 305-ЭС17-11195 по делу N А40-205546/2016).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 6 Правил технологического присоединения N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами, заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

Согласно пункту 17 Правил технологического присоединения №861 размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №525-э/2 от 29.12.2012 установлены стандартизованные тарифные ставки и формулы платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» и ставки за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ивановская городская электрическая сеть».

Согласно подпунктам г.1), г.2) пункта 7 Правил технологического присоединения N 861 элементом процедуры технологического присоединения является осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Исходя из положений пункта 16 Правил технологического присоединения N 861 технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии.

Сетевой организацией в рамках договора технологического присоединения создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками.

При заключении договора его стороны принимают на себя взаимные обязательства надлежащее исполнение которых приводит к достижению цели – технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям сетевой организации. 

В рассматриваемом случае цель заключенного сторонами договора не достигнута, в рамках срока, предусмотренного пунктом 5 договора, и составляющего шесть месяцев, мероприятия по технологическому присоединению не выполнены, равно как и в рамках  срока действия технических условий с 31.05.2013 по 31.05.2015, технологическое присоединение не состоялось. 

Сторонами не достигнуто соглашение о продлении срока действия технических условий, срока действия договора технологического присоединения, вопреки утверждению истца о заключении сторонами дополнительного соглашения от 31.05.2016 (не подписано со стороны предпринимателя ФИО2).  

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ивановской области по делу №А17-4324/2018 удовлетворено требование предпринимателя ФИО2, с АО «ИвГЭС» взысканы 771479 рублей 46 копеек - часть платы за технологическое присоединение, уплаченной заказчиком.

АО «ИвГЭС» предъявило требование о взыскании с предпринимателя ФИО2 304732 рублей 19 копеек, понесенных, как утверждает истец, при исполнении договора технологического присоединения. 

Из подлежащих применению норм Федерального закона № 35-ФЗ и Правил технологического присоединения N 861 не следует обязанность заказчика в случае истечения срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, срока действия технических условий, договора технологического присоединения и при не состоявшемся технологическом присоединении возместить расходы исполнителя.

При этом, затраты сетевой организации, понесенные ею в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, являются, по сути, затратами на развитие собственных основных средств истца. 

С учетом возможности в рассматриваемом случае в дальнейшем подключения к проектируемым объектам электросетевого хозяйства иных субъектов.

Ответчик не заявлял о расторжении договора технологического присоединения, не отказывался в одностороннем порядке от исполнения договора. 

Статья 393 Гражданского кодекса РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, защита гражданских прав осуществляется путем возмещения убытков.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу статей 15, 393 Гражданского кодекса РФ основанием для удовлетворения требования о взыскании убытков являются доказанность факта нарушения стороной обязательств по договору, наличия убытков и причинной связи между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, а также размера убытков.

В рассматриваемом случае необходимый состав для взыскания убытков отсутствует, поскольку истцом не доказано ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, а также причинно-следственная связь между поведением ответчика и возникновением у истца 304732 рублей 19 копеек убытков.

Напротив, ответчик надлежащим образом исполнил обязательства по договору: внес соответствующую часть платы за технологическое присоединение, а также приступил к выполнению мероприятий по технологическому присоединению. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ивановской области по делу №А17-4324/2018 установлено что ответчик приступил к исполнению пункта 11.3 Технических условий, согласно которому заявитель обязан выполнить проект на энергоснабжение объекта, предприниматель                ФИО2 представил Проектную документацию, подготовленную ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1» («Реконструкция здания бывшего детского сада под офисные помещения в г. Иваново уд. 11 Сосневская, д. 91-а»: Проектная документация, Рабочая документация). Также установлено, что в рамках срока действия Технических условий с 31.05.2013 по 31.05.2015 сетевая организация АО «ИвГЭС» не выполнила возложенные на нее мероприятия по технологическому присоединению - трансформаторная подстанция с кабельными вводами 6 кВ (пункт 10.1 Технических условий) не построена, распределительное устройство на стене офисного здания не установлено (пункт 10.5 Технических условий), кабель 0,4кВ от вновь построенной трансформаторной подстанции до распределительного устройства наружной установки не проложен (пункты 10.6, 10.7 Технических условий).

Кроме того, по заявленному АО «ИвГЭС» требованию истек общеисковой трехлетний срок исковой давности, поскольку иск поступил в Арбитражный суд Ивановской области 30.01.2019.

В соответствии со статьями 195, 196 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено; общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

В силу статьи 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В рассматриваемом случае за начало течения срока исковой давности следует принять 01.06.2015 – день, следующий за днем истечения срока действия технических условий. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения  судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В отзыве от 20.02.2019 ответчик заявил о применении срока исковой давности.

Из разъяснений, изложенных в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Применение судом исковой давности по заявлению стороны в споре направлено на сохранение стабильности гражданского оборота, защищает его участников от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав.

В силу изложенного требование АО «ИвГЭС» удовлетворению не подлежит.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы истца по оплате иска госпошлиной возмещению за счет ответчика не подлежат.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы, в том числе в электронном виде, подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья                                                                               Пичева Д.К.