АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-1281/2019

г. Нижний Новгород                         28 февраля 2019 года

резолютивная часть решения объявлена 25 февраля 2019 года

полный текст решения изготовлен 28 февраля 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе 

судьи Трясковой Надежды Викторовны (шифр – 9-49),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-НН»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Волговятснаб» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж»(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 353 666 435 руб. 27 коп., 

при участии представителей сторон:

от истца: не явился,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 13.12.2018 №30,

от третьего лица: не явились,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строй-НН» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Волговятснаб» о взыскании 353 666 435 руб. 27 коп. долга по договорам от 04.12.2014 №40, от 12.01.2015 №6/2015, от 31.07.2015 №26/2015, от 02.10.2015 №31/2015, от 05.10.2015 №32/2015, право требование которого уступлено по договору возмездной уступки прав (цессии) от 14.11.2017 № 25.

Исковые требования заявлены на основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неисполнением обязанности по оплате выполненных работ.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте предварительного судебного заседания, явку своего представителя в суд не обеспечил, направил ходатайство о рассмотрении дела по существу без его участия, при этом требования поддерживает в полном объеме.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству ответчик заявил о признании исковых требований в полном объеме.

Третье лицо в суд не явилось, направило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, в котором сообщило, что не имеет претензий к ООО «Строй-НН» по договору возмездной уступки прав (цессии) от 14.11.2017 №25. Третье лицо считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

После проведения предварительного судебного заседания суд, учитывая позицию сторон и то, что имеющихся в деле материалов достаточно для разрешения спора по существу, открыл судебное заседание в первой инстанции в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В связи с изложенным, спор в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрен в отсутствие надлежащим образом извещенных истца и третьего лица по имеющимся в деле доказательствам.

Как следует из исковых материалов, между ООО «СпецСтройМонтаж» (субподрядчик) и ООО «Торговая компания «Волговятснаб» (подрядчик) заключен договор субподряда от 04.12.2014 №40, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по перекладке трубопроводного коридора с товарно-сырьевого производства (ТСП) на береговую нефтебазу (БНБ) в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция трубопроводного коридора откачки мазута с ТСП на БНП» Комплекс каталитического крекинга-2. Инженерные сети всех назначений Тит.15123. в соответствии с рабочей документацией.

Пунктом 4.2 договора определены следующие сроки выполнения работ: начало – 01 декабря 2014 года, окончание – 31 декабря 2014 года.

Согласно пункту 2.2 договора стоимость работ по договору определена сторонами ориентировочно в сумме 81 137 601 руб. 22 коп., в том числе НДС.

В соответствии с пунктом 3.4 договора оплата за выполненные субподрядчиком работы производится подрядчиком на основании «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в течении 90 банковских дней после их подписания полномочными представителями сторон.

В пункте 23.3 договора стороны предусмотрели подсудность споров Арбитражному суду Нижегородской области.

12.01.2015 между ООО «СпецСтройМонтаж» (субподрядчик) и ООО «Торговая компания «Волговятснаб» (подрядчик) заключен договор №6/2015, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по Объекту: «Комплекс ВТ-2 в составе «Комплекса каталитического крегинга-2» в соответствии с рабочей документацией.

В соответствии с пунктом 2.2 стоимость работ по договору определена сторонами ориентировочно в сумме 48 157 572 руб. 36 коп., в том числе НДС.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.04.2015 на субподрядчика возложено обязательство по выполнению работ по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Стоимость дополнительных работ по демонтажу составляет 11 362 723 руб., в том числе НДС.

В дополнительном соглашении № 2 от 30.04.2015 субподрядчик принял на себя обязательства по выполнению демонтажных работ. Стоимость дополнительных работ составляет 17 043 456,26 руб., в т.ч. НДС.

В силу пункта 3.2 договора оплата за выполненные субподрядчиком работы производится подрядчиком на основании «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в течении 100 банковских дней после их подписания полномочными представителями сторон.

В соответствии с пунктом 4.2 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2015 и № 2 от 30.04.2015) определены сроки выполнения работ: начало - 12 января 2015 года, окончание – 31 мая 2015 года.

31.07.2015 между ООО  «СпецСтройМонтаж» (субподрядчик) и ООО «Торговая компания «Волговятснаб» (подрядчик) заключен договор №26/2015, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя выполнение работ по завершению и восстановлению тепловой изоляции трубопроводов и оборудования на УКК-2 в рамках пусконаладочных работ «под нагрузкой», в соответствии с договором и рабочей документацией. 

В соответствии с пунктом 2.2 договора субподряда № 26/2015 от 31.07.2015 г. стоимость работ по договору определена сторонами ориентировочно в сумме 34 009 296 руб. 84 коп., в том числе НДС. 

Дополнительным соглашением № 1 от 01.11.2015 стороны определили стоимость дополнительных работ 18 229 399,92 руб., в т.ч. НДС.

Дополнительным соглашением № 2 от 01.12.2015 стоимость дополнительных работ установлена в размере 5 488 489,16 руб., в т.ч. НДС.

В соответствии с пунктом 3.4 договора оплата за выполненные субподрядчиком работы производится подрядчиком на основании «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) в течении 90 банковских дней после их подписания полномочными представителями сторон.

Пунктом 4.2 договора (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.11.2015 и № 2 от 01.12.2015) определены сроки выполнения работ: начало - 01 августа 2015 года, окончание – 31 декабря 2015 года.

02.10.2015 между ООО  «СпецСтройМонтаж» (субподрядчик) и ООО «Торговая компания «Волговятснаб» (подрядчик) заключен договор №31/2015, по условия которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить работы по тепловой изоляции на объекте «Снос, реконструкция существующих объектов и строительство ОЗХ комплекса глубокой переработки. ВГО 1-й этап 1-я и 2-я очереди на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ по договору определена сторонами ориентировочно в сумме 17 664 561 руб. 06 коп., в том числе НДС.

Пунктом 1 дополнительного соглашения от 01.02.2016 к договору установлена окончательная стоимость работ по договору, которая определена сторонами в размере 200 994 658 руб. 08 коп. в том числе НДС.

Пунктом 2 дополнительного соглашения от 01.02.2016 к договору сторонами установлен срок оплаты выполненных работ по договору не позднее 01 декабря 2017 года.

Кроме того, между ООО «СпецСтройМонтаж» (поставщик) и ООО «Торговая компания «Волговятснаб» (покупатель) заключен договор поставки от 05.10.2015 №32/2015, по условиям которого ООО «СпецСтройМонтаж» обязуется передать Покупателю материалы в количестве и ассортименте, предусмотренных настоящим договором  и товарными накладными (счетами-фактурами) в обусловленный договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора поставки № 32/2015 от 05.10.2015 г. ассортимент и количество, а также срок поставки каждой партии определяется в счетах-фактурах и товарных накладных.

Срок оплаты товара по договору сторонами не установлен.

В рамках исполнения договора от 04.12.2014 №40 субподрядчик выполнил, а подрядчик принял работы общей стоимостью 81 128 601 руб. 22 коп. по актам от 12.12.2014, от 22.12.2014, от 31.12.2014, стоимость которых дополнительно подтверждена справками о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные документы подписаны подрядчиком без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

С учетом частичной оплаты ответчиком в пользу ООО «СпецСтройМонтаж», задолженность по договору субподряда № 40 от 04.12.2014 составляет 70 379 601 руб.22 коп., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным между ООО «Торговая компания «Волговятснаб» и ООО «Спецстроймонтаж».

В рамках исполнения договора от 12.01.2015 №6/2015 субподрядчик выполнил, а подрядчик принял работы общей стоимостью 76 563 751 руб. 62 коп. по актам от 31.01.2015, от 30.04.2015, от 31.05.2015, стоимость которых дополнительно подтверждена справкой о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные документы подписаны ответчиком без возражений и замечаний по объему и стоимости выполненных работ. 

С учетом частичной оплаты ответчиком задолженность ответчика по договору № 6/2015 от 12.01.2015 составляет 19 168 382 рубля 78 коп., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным между ООО «Торговая компания «Волговятснаб» и ООО «Спецстроймонтаж».

В рамках исполнения договора от 31.07.2015 №26/2015 субподрядчик выполнил, а подрядчик принял работы общей стоимостью 57 727 185 руб. 56 коп. по актам от 31.08.2015, от 30.11.2015, от 31.12.2015 стоимость которых дополнительно подтверждена справками о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные документы подписаны ответчиком без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

С учетом частичной оплаты задолженность ответчика по договору № 626/2015 от 31.07.2015 составляет 38 609 323 рубля 98 коп., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным между ООО «Торговая компания «Волговятснаб» и ООО «Спецстроймонтаж».

В рамках исполнения договора от 02.10.2015 №31/2015 субподрядчик выполнил, а подрядчик принял работы общей стоимостью 200 994 658 руб. 08 коп. по актам от 31.12.2015, от 01.03.2016, от 30.03.2016, от 30.04.2016, от 31.05.2016, от 30.06.2016, стоимость которых дополнительно подтверждена справками о стоимости выполненных работ и затрат. Указанные документы подписаны ответчиком без замечаний и возражений по объему и качеству выполненных работ.

Работы по договору № 31/2015 от 02.10.2015 подрядчиком не оплачены, согласно подписанному сторонами договора акту сверки взаимных расчетов задолженность ответчика составляет 200 994 658 руб. 08 коп.

В рамках исполнения договора от 05.10.2015 №32/2015 поставщиком поставлен товар, принятый покупателем без замечаний, по товарным накладным                  № 65 от 31.12.2015  на сумму 10 795 308 руб. 04 коп., № 6 от 04.02.2016 на сумму 4 106 802 руб. 50 коп., № 7 от 08.02.2016 на сумму 1 990 272 руб. 50 коп., № 8 от 17.02.2016 на сумму 2 032 289 руб. 50 коп., № 11 от 30.03.2016  на сумму 2 052 641 руб. 86 коп., № 20 от 16.05.2016 на сумму 792 206 руб. 26 коп., № 21 от 19.05.2016 на сумму 2 744 948 руб. 55 коп.

14 ноября 2017 года ООО «СпецСтройМонтаж» (цедент) и ООО «Строй-НН» (цессионарий) подписали договор уступки права требования (цессии) №25 в соответствии с которым право требования цедента задолженности в общей сумме 353 666 435 рублей 27 коп., возникшее на основании договора субподряда № 40 от 04.12.2014 в сумме 70 379 601 руб. 22 коп., договора № 6/2015 от 12.01.2015 в сумме 19 168 382 руб. 78 коп., по договору субподряда № 26/2015 от 31.07.2015 в сумме 38 609 323 руб. 98 коп., договора субподряда № 31/2015 от 02.10.2015 в сумме 200 994 658 руб. 08 коп., договора поставки № 32/2015 от 05.10.2015 в сумме 24 514 469 руб. 21 коп. перешло к ООО «Строй НН». 

Договор уступки права требования (цессии) №25 от 14 ноября 2017 года является возмездным, обязательства оплаты цессионарием исполнены в полном объеме, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам и Дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2017 к данному договору, которым стороны также подтверждают вступление его в законную силу и исполнение цессионарием обязанностей по оплате.

О состоявшейся уступке ответчик уведомлен 01.10.2018, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 03.10.2018 между ООО «Торговая компания «Волговятснаб» и ООО «Строй-НН» по договору цессии № 25 от 14.11.2017  на сумму долга 353 666 435 руб.27 коп.

Наличие неоплаченной задолженности послужило основанием для обращенияООО «Строй-НН» с рассматриваемым иском в арбитражный суд. 

Оценив обстоятельства дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В настоящем деле ответчиком заявлено о признании исковых требований в части суммы основного долга  размере 353 666 435 руб. 27 коп., что занесено в протокол судебного заседания и подтверждено подписью представителя ответчика.

По правилам части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

В соответствии с пунктом 5 вышеуказанной правовой нормы арбитражный суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

О признании иска заявлено представителем ответчика, наделенным согласно выданной доверенности правом совершения данного процессуального действия.

Имеющимися в материалах дела доказательствами (двухсторонние акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акты сверок расчетов по каждому из договоров и единый акт сверки расчетов)  подтверждается факт наличия задолженности ответчика перед истцом.  Учитывая положения статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что признание ответчиком долга за выполненные работы не противоречит материалам дела и не нарушает права других лиц, в связи с чем принимается судом.

По правилам пункта 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком  в мотивировочной части  решения может быть  указано только  на признание иска  ответчиком и принятие его судом.

В связи с изложенным, требование истца о взыскании долга в сумме                               353 666 435 руб. 27 коп., является обоснованным и подлежит удовлетворению на основании статей 309, 486, 702, 711 Гражданского кодека Российской Федерации.

Расходы по государственной пошлине составляют 200 000 руб. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Волговятснаб" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строй-НН" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 353 666 435 рублей 27 копеек долга и 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья                   Н.В. Тряскова