100515_4470712 

 

 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

14.08.2023 года Дело № А50-4859/23  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Басовой Ю.Б.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Вайлд Паркс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   

к обществу с ограниченной ответственностью «Группа строительных компаний  «НорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Группа строительных компаний «НорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Вайлд Паркс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)   

о взыскании задолженности, неустойки, 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского  края  

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа  строительных компаний «НорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Вайлд Паркс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 753 690 (семьсот пятьдесят  три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 18 074 (восемнадцать тысяч семьдесят  четыре) рубля 00 копеек, судебные издержки на оплату услуг представителя в  размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  2. Встречный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вайлд Паркс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Группа строительных компаний «НорСтрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 18 130 (восемнадцать  тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек, расходы по уплате государственной  пошлины в размере 697 (шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.  

В удовлетворении остальной части требований отказать.  

3. Произвести зачет первоначальных и встречных требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа  строительных компаний «НорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Вайлд Паркс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 735 560 (семьсот тридцать  пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 17 377 (семнадцать тысяч триста семьдесят  семь) рублей 00 копеек, судебные издержки на оплату услуг представителя в  размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

4. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Вайлд  

Паркс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 617452, Пермский край,  

<

...>) из федерального  

бюджета государственную пошлину в сумме 5 830 руб., уплаченную по  

платежному поручению № 3 от 08.02.2023. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.Б. Басова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 22.02.2023 1:35:00 

 Кому выдана БАСОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА