10621_5584370  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-36450/18

05 марта 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулина С. В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  

ответственностью "Строительная компания Альпстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Профкомплектация" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 8000000 руб. 

встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Профкомплектация"  к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альпстрой"  о взыскании 10358929,78 руб.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Профкомплектация"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Строительная компания Альпстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 2106377,71 руб. неустойки, а также 63000 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Альпстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Профкомплектация" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  3592796,22 руб. задолженности, 1313768,94 руб. неустойки, а также 73808 руб. судебных  расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Профкомплектация"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 987 руб.  государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 718 от 07.12.2018.  

Произвести зачет встречных требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Альпстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Профкомплектация" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  2800187,45 руб. задолженности, а также 10808 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Абдулина С. В.