100123_385993  

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1816/2020

город Горно-Алтайск

10 июня 2021 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании после перерыва материалы дела по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания Империя»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Кирова, д. 60, с. Соколово, р-н.  Зональный, край Алтайский) к обществу с ограниченной ответственностью «Катунь- М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт. Коммунистический, д. 47, пом. 4, г.  Горно-Алтайск, Республика Алтай)  

о взыскании неустойки по договору подряда № 22 от 25.07.2016 года в сумме  398763 рублей 79 копеек.  

В судебном заседании после перерыва участвуют: 

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 18.12.2020, сроком на  один год, диплом № ВБА0169536 от 23.06.2006;  

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 18.02.2021,  сроком на один год, диплом № ВСВ0034276 от 01.06.2004 - в режиме онлайн.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Сибирская  строительная компания Империя» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Кирова, д. 60, с. Соколово, р-н. Зональный, край Алтайский) к обществу с  ограниченной ответственностью «Катунь-М» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  пр-кт. Коммунистический, д. 47, пом. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)  удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Катунь-М» (ОГРН  1030400668253, ИНН 0408008334, пр-кт. Коммунистический, д. 47, пом. 4, г. Горно- Алтайск, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Сибирская строительная компания Империя» (ОГРН 1162225056234, ИНН  2245004824, ул. Кирова, д. 60, с. Соколово, р-н. Зональный, край Алтайский) неустойку  в сумме 27830 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 08 копеек, судебные  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 765 (семьсот шестьдесят пять)  рублей 94 копейки.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Республики Алтай.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Ф. Кириченко