93/2017-59882(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-12543/2016

20 июня 2017 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по иску  

областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской  области»  

к обществу с ограниченной ответственностью «КурскСтройРесурс», 

о понуждении к исполнению обязательств в натуре, о взыскании расходов, о взыскании  штрафа,  

третьи лица: ИП ФИО2, ООО «Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» В судебном заседании участвуют представители: 

от истца: ФИО3 – по доверенности от 22.01.2016 № 1,  от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом,  

от третьих лиц: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 6, 10, 17, 27, 28, 65, 70, 102, 110, 167-171, 174 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования областного казенного учреждения «Управление капитального  строительства Курской области» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КурскСтройРесурс» в течение  пятнадцати рабочих дней со дня вступления данного решения суда в законную силу  устранить дефекты работ в форме замены отопительных приборов (радиаторов) в  нижеследующих помещениях и выполнения ремонта пола из ламината на объекте  «Реконструкция ОКОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей № 2 г. Курска», а именно:  

 №  п. п  

Наименование помещения 

Марка 

прибора, № системы  отопления  

Количест 

во 

1 этаж 

1. 

 № 9. Помещение 

для уборочного инвентаря и дезсредств  

PC 2-500-15 Сист.  № 2 

1 шт. 

2 

 № 31. Вестибюль 

PC 4-500-25 Сист. 

1 шт. 

->  j.  

 № 24.Гардероб верхней одежды 

P № C2 2-500-17 

2 шт. 

4. 

 № 16.Кабинет медсестры 

PСCи с2т-.5 № 020 -25 

1 шт. 

5. 

Лестничная клетка в осях 1-2ДЗ-Г 

СPCис 3т-. № 5010 -25 

1 шт. 

6. 

Лестничная клетка в осях 9-10,В-Г 

PСCи с3т-.5 № 020 -25 

1 шт. 

2 этаж 

 Сист. № 1 

7. 

 № 15.Кабинет стоматолога 

PC 2-500-26, 

1 шт. 

8. 

 № 20.Ожидальная 

сPиCс т3.- № 5020 -23, 

1 шт. 

9. 

 № 14.Кабинет психиатра-невропатолога  

СPCис 2т-. № 5020 -17, сист. № 2  

1 шт. 

10.  

 № 10.Кабинет электросветолечения 

PC 2-500-23, сист. № 1  

1 шт. 

11.  

 № 10.Кабинет электросветолечения- вздутие ламината после замачивания 

- 

1.6x3 м=4,8м2 

12.  

 № 7.Кабинет педиатра 

PC 2-500-25, сист. № 2  

1 шт. 

13.  

Лестничная клетка в осях 9-10,В-Г 

PC 3-500-20, 

1 шт. 

14.  

Лестничная клетка в осях 1-2,В-Г 

PC 3-500-20 

1 шт. 

3 этаж 

15.  

 № 13.Врач ЛФК 

PC 2-500-27,сист. № 2  

1 шт. 

16.  

 № 20.Ожидальная 

PC 3-500-24. Сист. № 2  

1 шт. 

17.  

 № 21.Ожидальная 

PC 4-500-25, сист. № 2  

1 шт. 

18.  

 № 15.Кабинет мануальной терапии 

PC 2-500-23, сист. № 2  

2 шт. 

19.  

 № 29.Помещение для уборочного инвентаря и грязного белья. 

PC 2-500-18. Сист. № 1  

1 шт. 

20.  

 № 11.Кабинет механотерапии 

PC 2-500-25,сист. № 1  

2 шт. 

21.  22.  

Лестничная клетка в осях1-2,В-Г 

PC 3-500-25 

1 шт. 

Лестничная клетка в осях 9-1,В-Г 

PC 3-500-25 

1 шт. 

23.  

Демонтаж радиаторов всего: 

24 шт. 

В соответствии с ч. 3 ст. 174 АПК РФ в случае неисполнения обществом с  ограниченной ответственностью «КурскСтройРесурс» настоящего решения в указанный  судом срок областное казенное учреждение «Управление капитального строительства  Курской области» вправе осуществить соответствующие действия за счет общества с  ограниченной ответственностью «КурскСтройРесурс» со взысканием с него необходимых  расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КурскСтройРесурс» в  пользу областного казенного учреждения «Управление капитального строительства Курской  области» 13 853 руб. 00 коп. неустойки, начисленной за период с 09.12.2016 по 20.12.2016, и  

неустойку в размере 0,5% от стоимости объемов работ, выполненных с дефектами (1 259  руб. 00 коп) за каждый день просрочки устранения указанных дефектов, начиная с  21.12.2016 по день фактического исполнения обязательств по устранению дефектов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КурскСтройРесурс» в  пользу федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение  месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в  законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.Ю. Беседина