АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-918/2019

г. Курган

23 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 сентября 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 23 сентября 2019 года.

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Останина Я.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации Притобольного района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Кургантехстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

об обязании возвратить имущество, 

третьи лица: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСПЕЦСТРОЙ"; 2. Государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области

при участии в судебном заседании: 

от истца: явки нет, после перерыва - ФИО2, глава Притобольного района, служебное удостоверение; 

от ответчика: ФИО3, доверенность от 17.05.2019, после перерыва – явки нет; 

от третьих лиц: 1. явки нет; 2. явки нет,      

установил:

Администрация Притобольного района (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Кургантехстрой" (далее – ответчик) об обязании возвратить в натуре следующие товароматериальные ценности:

1

Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 ф32мм.

1 шт.

148

2

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» 32*3,0/Ст32 (ТУ 2248-025-00203536-96)

1 шт.

263

3

Седелка крановая с закладными электронагревателями 63*32 (ТУ 2248-031-00203536-96)

1 шт.

388

4

ФИО4 80 SDR11 наружный диаметр 32 мм. (ГОСТ Р 50838-2009)

1 м.

2583

5

Лента ПВХ-Л липкая поливинилхлоридная ТУ 2245-001-00203312-2003

м2

661,7

6

Лента сигнальная «Газ» ЛСГ 200

м

13688

7

Щебень из природного камня

м3

6,8

8

Песок природный для строительных работ

м3

581,4

9

Опоры стальные

т

13,6

10

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1

т

5,18

11

Сталь полосовая: 40*4мм.

т

2,0

12

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм

т

0,39

13

Рубероид кровельный с пылевидной

м2

3139,6

14

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм.

шт.

386

15

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм., толщина стенки 2 мм. (ф 22*2,0 применительно)

м

1302,5

16

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм., толщина стенки 3 мм.

м

1680,1

17

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм., толщина стенки 2,5 мм.

м

290,4

18

Изолирующее соединение-сгон ИС-15 мм

шт.

334

19

Седелка крановая с закладными электронагревателями 110*32 (ТУ 2248-031-00203536-96)

1 шт.

36

20

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм., толщина стенки 3 мм.

м

69,6

21

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм., толщина стенки 4 мм.

м

30,8

22

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм.

шт.

20

23

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм.

шт.

8

24

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм., наружный диаметром 57 мм., толщиной стенки 3 мм.

шт.

36

25

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм., наружный диаметром 108 мм., толщиной стенки 4 мм.

шт.

14

26

Изолирующее фланцевое соединение Ду 100 мм. ИФС - 100

1 фланец

7

27

Изолирующее фланцевое соединение Ду 50 мм.

1 фланец

14

28

Заглушка полиэтиленовая (ПЭ80) с удлиненным хвостовиком диаметр 63 мм. (ТУ 2248-001-18425183-01)

1 шт.

53

29

Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 ф110мм.

1 шт.

40

30

Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 ф63мм.

1 шт.

106

31

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» 110*10,0/Ст108 (ТУ 2248-025-00203536-96)

1 шт.

3

32

Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» 63*5,8/Ст57 (ТУ 2248-025-00203536-96)

13

33

Отвод 90 из полиэтилена (ПЭ80) с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм. (ТУ 2248-001-18425183-01)

1 шт.

24

34

Тройник из полиэтилена (ПЭ80)с удлиненными хвостовиками, равнопроходной диаметр 63 мм (ТУ 2248-001-18425183-01)

1 шт.

8

35

ФИО4 80 SDR17.6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-2009)

991

36

Кран шаровой фланцевый КШ-100 Ру=1,6 МПа (14350/1,18/6,19)

1 кран

4

37

Кран шаровой фланцевый КШ-50 Ру=1,6 МПа (5030/1,18/6,19)

1 кран

15

38

ФИО4 80 SDR17,6, наружный диаметр 63 мм. (ГОСТ Р 50838-2009)

1 м.

10993

39

Задвижка накладная (замок для ограждения крана применительно) 

шт.

7

40

Плиты железобетонные: опорные

 м3

0,16

41

Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)

т

 1,2

42

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)

т

0,11

43

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм.

7

44

Опорные части, седла, кронштейны и хомуты (стойки металлические)

т

3,9

45

Ковер

шт.

4

46

Трубка контрольная

Ком.пл.

4

47

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм.

м

79,5

48

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм., толщина стенки 2,8 мм. (применительно)

м

10,4

49

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм., толщина стенки 3,5 мм.

м

2,4

50

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100*50 мм., наружным диаметром и толщиной стенки 108*4-57*3 мм.

шт.

3

51

Хомуты стальные

кг.

0,045

52

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг.

т

0,0459

53

Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7*20-50 мм.

т

0,0133

54

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5

т

0,0456

55

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см., длиной 3-6,5 м.

м3

0,864

56

Бруски деревянные 50*50 мм.

м

26,832

57

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м., толщиной 40-60 мм., II сорта

м3

0,0384

58

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м., шириной 75-150 мм., толщиной 32-40 мм., III сорта

м3

0,0007

59

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м., шириной 75-150 мм., толщиной 25мм., III сорта

0,816

60

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

т

0,0086

61

Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная

т

0,0325

62

Грунтовка: ФЛ-ОЗК коричневая

т

0,0027

63

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,0004

64

Краски маркировочные МКЭ-4

кг

0,21

65

Лак БТ-577

т

0,0004

66

Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170

т

0,0023

67

Эмаль кремнийорганическая: КО-811К желтая

т

0,0002

68

Эмаль ПФ-115 серая

т

0,0103

69

Олифа натуральная

кг

0,138

70

Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1

т

0,0002

71

Ксилол нефтяной марки А

т

0,0014

72

Растворитель марки: Р-4

т

0,0001

73

Растворитель марки: Р-4А

т

0,0057

74

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 50 мм., толщиной стенки 3,0 мм.

т

0,0248

75

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 100 мм., толщиной стенки 4,0 мм.

т

0,01

76

ФИО4 SDR11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-2009)

1 м.

78

77

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм., наружным диаметром 57 мм., толщиной стенки 3,0 мм.

шт.

2

78

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 мм., наружным диаметром 108 мм., толщиной стенки 4,0 мм.

шт.

1

79

Седелка крановая с закладными электронагревателями 225*63 (ТУ 2248-031-00203536-96)

1 шт.

1

80

ГРПШ-6

шт.

200

81

Указатель

шт.

947

82

Бетон тяжелый, крупность заполнения: 40

м3

119,56

До принятия судебного акта по существу спора истец уточнил иск, просил обязать возвратить неосновательное обогащение в виде следующих товароматериальных ценностей:

№

п/п

Наименование материалов

Единицы измерения

Кол-во материалов

1

Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 ф32 мм

шт.

148

2

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 32хЗ,0/Ст32 (ТУ 2248-025-00203536-96)

шт.

263

3

Седелка крановая с закладными электронагревателями 63x32 (ТУ2248-031-00203536-96)

шт.

388

4

ФИО4 80 SDR11 наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-2009)

м

2583

5

Лента ПВХ-Л липкая поливинилхлоридная ТУ 2245-001-00203312-2003

м2

661,7

6

Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200

м

13688

7

Щебень из природного камня

мЗ

6,8

8

Песок природный для строительных: работ

мЗ

581,4

9

Опоры стальные

т

13,6

10

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 16 мм

т

5,18

11

Сталь полосовая: 40x4 мм

т

2,0

12

Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 50-50 мм

т

0,39

13

Рубероид кровельный с пылевидной

м2

3139,6

14

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм

шт.

386

15

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм (ф 22x2,0 применительно)

м

1302,5

16

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм

м

1680,1

17

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали   марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм

м

290,4

18

Изолирующее соединение-сгон ИС-15 мм

шт.

334

19

Седелка крановая с закладными электронагревателями 110x32 (ТУ 2248-031-

00203536-96)

шт.

36

20

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали   марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм

м

69,6

21

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм

м

30,8

22

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

20

23

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт.

8

24

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R—1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм

шт.

36

25

Отводы 90 град, с радиусом кривизны R-1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

шт.

14

26

Изолирующее фланцевое соединение Ду 100 мм ИФС-100

шт.

7

27

Изолирующее фланцевое соединение Ду 50 мм

шт.

14

28

Заглушка полиэтиленовая (ПЭ80) с удлиненным хвостовиком диаметр 63 мм (ТУ 2248-001-18425183-01)

шт.

53

29

Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 ф110мм

шт.

40

30

Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 фбЗмм

шт.

106

31

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 110х10,0/Ст108 (ТУ 2248-

025-00203536-96)

шт.

3

32

Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 63х5,8/ст57 (ТУ 2248-025-

00203536-96)

шт.

13

33

Отвод 90 из полиэтилена (ПЭ80) с удлиненным хвостовиком,

диаметр 63 мм

(ТУ 2248-001-18425183-01)

шт.

24

34

Тройник из полиэтилена (ПЭ80) с удлиненными хвостовиками, равнопроходной диаметр 63 мм (ТУ 2248-001-18425183-01)

шт.

8

35

ФИО4 80 SDR17.6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-2009)

м

991

36

Кран шаровый фланцевый КШ-100 Ру=1,6 МПа (14350/1,18/6,19)

шт.

4

37

Кран шаровый фланцевый КШ-50 Ру=1,б МПа (5030/1,18/6,19)

шт.

15

38

ФИО4 80 SDR17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-2009)

м

10993

39

Задвижка накладная (замок для ограждения крана применительно)

шт.

7

40

Плиты железобетонные; опорные

мЗ

0,16

41

Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)

т

1Д

42

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1)

т

0,11

43

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм

шт.

7

44

Опорные части, седла, кронштейны и хомуты (стойки металлические)

т

3.9

45

Ковер

шт.

4

46

Трубка контрольная

ком пл.

4

47

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

м

79,5

48

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм (применительно)

м

10,4

49

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм,толщина стенки 3,5 мм

м

2,4

50

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки

108x4- 57x3 мм

шт.

3

51

Хомуты стальные

кг

0,045

52

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг

т

0,0459

53

Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм

т

0,0133

54

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

т

0,0456

55

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14- 24 см, длиной 3- 6,5 м

мЗ

0,864

56

Бруски деревянные: 50*50 мм

м

26,832

57

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2- 6,5 м, толщиной 40-60 мм, П сорта

мЗ

0,0384

58

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2- 3,75 м, шириной 75-150 мм,

толщиной 32-40 мм, III сорта

мЗ

0,0007

59

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, Ш сорта

0,816

60

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

т

0,0086

61

Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная

т

0,0325

62

Грунтовка: ФЛ-ОЗК коричневая

т

0,0027

63

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,0004

64

Краски маркировочные МКЭ-4

кг

0,21

65

ЛакБТ-577

т

0,0004

66

Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170

т

0,0023

67

Эмаль кремнийорганическая: КО-811К желтая

т

0,0002

68

Эмаль ПФ-115 серая

т

0,0103

69

Олифа натуральная

кг

0,138

70

Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1

т

0,0002

71

Ксилол нефтяной марки А

т

0,0014

72

Растворитель марки: Р-4

т

0,0001

73

Растворитель марки: Р-4А

т

0,0057

74

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм

т

0,0248

75

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных   труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм

т

0,01

76

ФИО4 80 SDR11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-2009)

м

78

77

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм

шт.

2

78

Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм

шт.

1

79

Седелка крановая с закладными электронагревателями 225x63 (ТУ 2248-

031-00203536-96)

шт.

1

80

ГРПШ-6

шт.

200

81

Указатель

шт.

947

82

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40

мЗ

119,56

С учётом ходатайства от 17.06.2019 (л.д. 125, том2) требование о возврате имущества, указанного в пункте 82 перечня (бетон тяжелый) из исковых требований исключено.

Уточнение требований было принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 08.02.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСПЕЦСТРОЙ".

Определением от 18.06.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Государственное унитарное предприятие "Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области".

Представители истца, третьих лиц в судебное заседание 10.09.2019 не явились.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, пояснил, что спорное имущество у ответчика отсутствует, материалы были использованы при производстве работ.

В судебном заседании 10.09.2019 был допрошен вызванный в качестве свидетеля ФИО5

В судебном заседании 10.09.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом объявлялся перерыв до 16.09.2019 до 10 час. 15 мин. Показания свидетеля отражены в размещенном в общем доступе текста информации об объявлении перерыва.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя истца, которому суд озвучил показания свидетеля ФИО5

Представитель истца в судебном заседании исковые требования с учётом уточнений поддержал, пояснил, что истец правом на уточнение исковых требований воспользоваться не желает, просит обязать передать имущество в натуре. Представил копию письма общества «Газспецстрой» № 3 от 08.07.2019.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено без участия представителей третьих лиц.

Представленные и поступившие документы приобщены в дело (статья 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, 13.11.2017 между Администрацией Притобольного района («Заказчик») и обществом с ограниченной ответственностью «Кургантехстрой» («Подрядчик») подписан муниципальный контракт № 7 (л.д. 11-18, том 1).

Предметом договора указано выполнение работ по строительству объекта «Сеть газораспределения с. Нагорное, с. Утятское, д. Новая Деревня, д. Вавилкова Притобольного района Курганской области (по тексту договора – Объект) в установленные сроки в соответствии с проектно-сметной документацией (пункты 1.1, 1.2 контракта).

Стоимость работ, согласно пункту 2.2 контракта, составляет 18679457 руб. 50 коп., сроки выполнения работ – с момента заключения контракта по 01.07.2018 включительно (пункт 3.1 контракта).

Истец ссылается на то, что в целях реализации контракта подрядчику были переданы определенные материалы, указанные в акте приема-передачи товарно-материальных ценностей, на ответственное хранение для последующего производства работ по строительству объекта. Работы были выполнены частично, на сумму 13717843 руб. 50 коп., истцом принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (л.д. 109-110, том 1). Полагая, что материалы подрядчиком были использованы не в полном объёме, истец обратился в суд с настоящим иском (с учётом уточнений).

До обращения в суд в адрес ответчика направлена претензия (л.д. 111, 112, том 1).

В соответствии со статьями 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора и закона, в соответствующий день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как установлено статьёй 704 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

В статье 745 Гражданского кодекса Российской Федерации также отражено, что обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Согласно пункту 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Статьёй 728 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

В соответствии с положениями статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Из условий спорного муниципального контракта не следует, что работы должны выполняться из материалов заказчика, каких-либо условий, позволяющих толковать спорный контракт, как контракт, содержащий в себе нормы договора поставки, в нём не имеется.

Материалы, указанные в акте приема-передачи товарноматериальных ценностей на ответственное хранение (л.д. 21-33, том 1, л.д. 42-54, том 2), фактически во владение и пользование истца не поступали. Представитель истца не смог дать пояснений о том, каким образом оговаривалось количество, ассортимент, стоимость спорного имущества, кем и где принималось имущество со стороны истца. Приобретение материалов у подрядчика с последующей их же передачей последнему для выполнения работ объективно затруднительно объяснить какими-либо экономическими интересами.

Оплата, произведенная по актам, датированным 25.12.2017, не означает поступление материалов как таковых в собственность истца, поскольку эти акты поименованы как акты о приемке выполненных работ, подписаны во исполнение спорного контракта. В платежных поручениях (л.д. 33-40, том 2) указано назначение платежа – за капитальное строительство.

Ответчик в отзыве (л.д. 72, том 2) указал, что акт о передаче материальных ценностей являлся документом о согласовании планируемого объема материалов, которые могли понадобиться при выполнении работ, спорные материалы у ответчика отсутствуют.

В целях выяснения действительной воли сторон суд допросил в процессе рассмотрения спора свидетелей.

Так, допрошенный в судебном заседании 26.07.2019 в качестве свидетеля ФИО6 пояснил, что общество с ограниченной ответственностью «Кургантехстрой» ноябре 2017 года выиграло аукцион, закупило материалы (80% от объема всех материалов), в декабре 2017 года приступило к работам. Материалы были оплачены Администрацией Притобольного района. Материалы передавались в декабре 2017 года. Всем занимался снабженец ФИО5. Товар хранился на складе (ул. Омская, 133). Оплата была произведена после подписания актов КС-2. Подписание акта было произведено с целью получения финансирования.

Допрошенный как свидетель в этом же судебном заседании ФИО2 пояснил, что акт передачи ТМЦ был составлен и подписан в декабре 2016 года или 2017 года. Акт подписывал после подписания органом строительного контроля. Целью подписания акта являлась оплата имущества, приобретенного обществом с ограниченной ответственностью «Кургантехстрой». В непосредственной передаче имущества участия не принимал. Стоимость оговорена в смете, были подписаны акты КС-2, после чего имущество было оплачено. В этот же день был подписан акт передачи имущества на ответственное хранение. Место нахождения (хранения) имущества ему не известно. Инициатива составления акта принадлежала Государственному унитарному предприятию «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области». Денежные средства были федеральные, на конец года их нужно было освоить. Во всех вопросах полагался на Государственное унитарное предприятие «Дирекция по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области», которое осуществляло строительный контроль на объекте.

ФИО7, допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании 19.08.2019, пояснил, что с 2007 года по 31.07.2019 занимал должность начальника производственно-технического отдела. В круг его должностных обязанностей входила организация работы отдела. Акт передачи товарноматериальных ценностей был составлен и подписан в декабре 2017 года. Данный акт привезли ему на подпись, вроде бы, до подписания актов КС-2, он уже был подписан сторонами. Трубы, фитинги находились на складе у подрядчика (ООО "Кургантехстрой"), их наличие проверял перед подписанием актов КС-2. В непосредственной передаче товара участия не принимал.

ФИО5, допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании 10.09.2019, пояснил, что работает в обществе «Кургантехстрой» с 2014 года, материалы приобретались, доставлялись на базу ответчика, затем передавались или привозились на строящийся объект. Администрации Притобольного района материалы не передавались. С актом передачи товарноматериальных ценностей знаком, в его подписании не участвовал, цель его составления неизвестна.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что целью оформления спорного документооборота являлось освоение бюджетных средств с целью финансирования, среди прочего, приобретения подрядчиком материалов для обеспечения ими строящегося объекта.

Ссылки на приходные кассовые ордера от 25.12.2017 (л.д. 82-89, том 2), при таких обстоятельствах, не могут быть признаны в качестве обоснования поступления спорных материалов во владение истца, в том числе и с учётом того, что в них помимо собственно материалов отражены также работы (бурение, перетаскивание труб, установка отводов и прочие).

Таким образом, истец не вправе претендовать на возвращение материалов, поскольку их обладателем признан быть не может. Указанное, однако, не исключает возможность заявлять требование о возврате необоснованно полученных (при наличии такого мнения у истца) по контракту денежных средств. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения заявленных истцом требований не имеется.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец при подаче искового заявления госпошлину не оплачивал, от её уплаты освобождён. Оснований для распределения судебных расходов на уплату госпошлины, таким образом, не имеется

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Курганской области. 

Судья

Я.А. Останин