1400/2017-66296(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-7442/2017

г. Ярославль

04 июля 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Систеровой Н.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Веремьёвым И.М. 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной  ответственностью "Карат - СТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Управлению строительства Администрации городского округа город Рыбинск, 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Администрации городского округа город  Рыбинск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1184724.06 руб. 

при участии  

от истца – ФИО1 по доверенности от 25.05.2015 г.; 

от ответчика (1) – не явился;  от ответчика (2) – не явился.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Управления строительства Администрации городского округа город  Рыбинск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Карат - СТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1041806,28 руб. неустойку за период с 23.09.2014 г. по 28.02.2017 г.,  19559,47 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.  

При недостаточности или отсутствии у Управления строительства  Администрации городского округа город Рыбинск (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) денежных средств в сумме 1041806,28 руб. неустойки за период с  23.09.2014 г. по 28.02.2017 г., 19559,47 руб. в возмещение расходов по оплате  госпошлины, взыскать их в порядке субсидиарной ответственности с Администрации  городского округа город Рыбинск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет  казны.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить Обществу ограниченной ответственностью "Карат - СТ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 5287,53 руб.  госпошлины по платежному поручению № 211 от 12.05.2017 г.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Систерова Н.А.