АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-59222/2022

11 апреля 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 апреля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 11 апреля 2023 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Е.С. Чудниковой при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания ФИО1, после перерыва помощником судьи Н.А. Туркиной рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску Администрации города Екатеринбурга (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании восстановить нарушенное благоустройство,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО СК «Интех» (ИНН 

<

***>), ООО «ЖБИ 2020» (ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании 

от истца: ФИО2, по доверенности № 397/05/01-14/0111 от 04.10.2022 г.

от ответчика: ФИО3, по доверенности № 66АА7514771 от 13.09.2022 г.

от иных лиц: не явились,

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

Администрация города Екатеринбурга (далее – истец) обратилась в суд с исковым заявлением к акционерному обществу "Екатеринбургская теплосетевая компания" (далее – ответчик) с требованием об обязании восстановить нарушенное благоустройство.

В судебном заседании 26.12.2022 г. от ответчика поступил отзыв. Отзыв приобщен к материалам дела.

09.02.2023 г. от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, возражения на отзыв. Возражения на отзыв приобщены к материалам дела.

В судебном заседании 14.02.2023 г. истец заявил об уточнении исковых требований. Уточнение принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении подрядчика ООО СК «Интех» (ИНН 

<

***>), ООО «ЖБИ 2020» (ИНН 

<

***>) к участию в деле в качестве третьих лиц.

Ранее заявленное ходатайство о привлечении, АО «Газмонтаж» ответчик не поддержал в связи с принятыми судом уточнениями исковых требований.

С учетом пояснений ответчика суд счел необходимым на основании ст. 51 АПК РФ привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО СК «Интех» (ИНН 

<

***>), ООО «ЖБИ 2020» (ИНН 

<

***>).

В настоящем судебном заседании истец заявил об уточнении исковых требований. Уточнение принято на основании ст. 49 АПК РФ. С учетом уточнений истец просит

I. Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 26.04.2022 № 840/01 по адресу: 

<

...> (от ул. Ломоносова до ул. 40-летия Октября) на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

П. Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 26.04.2022 № 842/01 по адресу: 

<

...> (от ул. 40-летия Октября до ул. Индустрии).

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

III.Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 26.04.2022 № 843/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

IV.Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.05.2022 № 1138/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

V.Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство,нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.05.2022 № 1140/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

VI.Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.05.2022 № 1141/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

VII.Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном вариантеблагоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению(ордеру) от 09.08.2022 № 2006/01 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «Б».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» ИНН 

<

***> в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

VIII.Обязать АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»ИНН 

<

***> в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном вариантеблагоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению(ордеру) от 31.08.2022 № 2291/01 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» ИНН 

<

***> в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 20 000,0 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

В судебном заседании объявлен перерыв для уточнения позиции лиц, участвующих в деле.

04.04.2023 г. от третьего лица ООО «ЖБИ» поступил отзыв. Отзыв приобщен к материалам дела.

После перерыва стороны на доводах, изложенных ранее, настаивали.

Иных документов не представлено, ходатайств не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 26.04.2022 АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (далее - АО «ЕТК») ИНН 

<

***> обратилось в Администрацию города Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...> (от ул. Ломоносова до ул. 40-летия Октября), связанных с плановым ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 26.04.2022 № 840/01 на производство земляных работ, связанных с плановым ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> (от ул. Ломоносова до ул. 40-летия Октября) на участке от точки «А» до точки «В» с 02.05.2022 по 15.10.2022.

16.10.2022 г. Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...> (от ул. Ломоносова до ул. 40-летия Октября), в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 26.04.2022 № 840/01 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 16.10.2022.

26.04.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрациюгорода Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...> (от ул. 40-летия Октября до ул. Индустрии), связанных с плановым ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 26.04.2022 № 842/01 на производство земляных работ, связанных с плановым ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> (от ул. 40-летия Октября до ул. Индустрии) на участке от точки «С» до точки «Д» с 02.05.2022 по 15.10.2022.

16.10.2022 Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...> (от ул. 40-летия Октября до ул. Индустрии), в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 26.04.2022 № 842/01 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 16.10.2022.

26.04.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрациюгорода Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...>, связанных с плановым ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 26.04.2022 № 843/03 на производство земляных работ, связанных с плановым ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В» с 02.05.2022 по 30.09.2022.

14.10.2022 г. Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...>, в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 26.04.2022 № 843/03 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 14.10.2022.

31.05.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрацию города Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...>, связанных с плановым ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 31.05.2022 № 1138/03 на производство земляных работ, связанных с плановым ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В» с 01.08.2022 по 15.10.2022.

14.10.2022 Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...>, в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 31.05.2022 № 1138/03 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 14.10.2022

31.05.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрациюгорода Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...>, связанных с плановым ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 31.05.2022 № 1140/03 на производство земляных работ, связанных с плановым ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В» с 11.07.2022 по 15.10.2022.

14.10.2022 Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...>, в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 31.05.2022 № 1140/03 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 14.10.2022.

31.05.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрацию города Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...>, связанных с плановым ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 31.05.2022 № 1141/03 на производство земляных работ, связанных с плановым ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В» с 11.07.2022 по 15.10.2022.

14.10.2022 Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...>, в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 31.05.2022 № 1141/03 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 14.10.2022.

09.08.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрацию города Екатеринбурга с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...>, связанных с ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 09.08.2022 № 2006/01 на производство земляных работ, связанных с ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «Б» с 16.08.2022 по 10.10.2022.

16.10.2022 Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...>, в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 09.08.2022 № 2006/01 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 16.10.2022.

31.08.2022 АО «ЕТК» ИНН 

<

***> обратилось в Администрацию города Екатеринбурга с заявлением от 30.08.2022 о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ по адресу: 

<

...>, связанных с ремонтом теплотрассы согласно прилагаемой схемы.

Администрацией города Екатеринбурга АО «ЕТК» было выдано разрешение (ордер) от 31.08.2022 № 2291/01 на производство земляных работ, связанных с ремонтом теплотрассы по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В» с 06.09.2022 по 15.10.2022.

14.10.2022 Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга было проведено обследование территории с участком производства земляных работ по адресу: 

<

...>, в результате которого было установлено, что не восстановлено нарушенное в ходе работ по разрешению от 31.08.2022 № 2291/01 благоустройство, что подтверждается актом обследования территории от 14.10.2022.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 153 Решения Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее - Правила благоустройства) производство земляных работ на территории муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется на основании разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Пунктом 154 Правил благоустройства предусмотрено, что выдачу разрешений (ордеров) на производство земляных работ, контроль за сроками производства работ, установленных разрешением (ордером) на производство земляных работ, осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице органа Администрации города Екатеринбурга, определяемого правовым актом Администрации города Екатеринбурга. Таким органом является Земельный комитет Администрации города Екатеринбурга в соответствии с Положением о Земельном комитете.

В силу абзаца первого пункта 158 Правил благоустройства сроки начала и окончания работ, указанные в разрешении (ордере) на производство земляных работ, определяются графиком производства работ в соответствии с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Пункт 175 Правил благоустройства предусматривает, что покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на производство земляных работ, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

Кроме того, по окончании работ по разрешению (ордеру) на производство земляных работ восстановленные элементы благоустройства сдаются по акту приемки работ по восстановлению элементов благоустройства (пункт 181 Правил благоустройства).

Таким образом, требования истца об обязании восстановить нарушенное благоустройство, является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 20 000 рублей в день за каждый день нарушения срока за каждый случай неисполнения обязательства.

Ответчик возражал против удовлетворения указанного требования, ссылаясь на чрезмерность заявленной суммы.

 Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Определяя размер компенсации, суд, руководствуясь разъяснениями пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7, принял во внимание, что конкретный расчет заявленной суммы 20 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда истцом не представлен.

Вместе с тем, исходя из характера рассмотренного судом спора, с учетом принципа соразмерности неисполненного обязательства его последствиям, неисполненным требованиям по восстановлению благоустройства на момент рассмотрения дела, суд, установив, что заявленная истцом денежная сумма является завышенной, полагает возможным определить неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день со дня истечения установленного судом срока для исполнения судебного акта и до дня фактического исполнения судебного акта. Снижение судом размера заявленной к взысканию судебной неустойки не противоречит пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в Постановлении Пленума от 24.03.2016 № 7.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета (ст. 110 АПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить.

2. Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 26.04.2022 № 840/01 по адресу: 

<

...> (от ул. Ломоносова до ул. 40-летия Октября) на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

3. Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 26.04.2022 № 842/01 по адресу: 

<

...> (от ул. 40-летия Октября до ул. Индустрии).

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

4. Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 26.04.2022 № 843/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

5.Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.05.2022 № 1138/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

6.Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.05.2022 № 1140/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

7.Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.05.2022 № 1141/03 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

8.Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 09.08.2022 № 2006/01 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «Б».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

9.Обязать акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2023 восстановить в окончательном варианте благоустройство, нарушенное при проведении земляных работ по разрешению (ордеру) от 31.08.2022 № 2291/01 по адресу: 

<

...> на участке от точки «А» до точки «В».

Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации города Екатеринбурга судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый день нарушения срока за период начиная с 01.06.2023 и до дня фактического восстановления благоустройства в окончательном варианте на основании статьи 308.3 ГК РФ, части 4 статьи 174 АПК РФ.

10. Взыскать с акционерного общества "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.

11. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяЕ.С. Чудникова