17_700287  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ 

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-2997/2017

г. Южно - Сахалинск

13 октября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе  председательствующего судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола  судебного заседания помощником ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Строительное  дело» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693005,  

<

...>)  

к Отделу по управлению муниципальной собственностью  Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района  Сахалинской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  694910, 

<

...>)  

о снижении суммы неустойки, взыскании стоимости выполненных  работ,  

при участии:  

представитель истца: ФИО2 по доверенности  

от 26.06.2017, генеральный директор ФИО3 (личность удостоверена  

по паспорту) представитель ответчика: не явился. 

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Снизить размер неустойки, подлежащей взыскании с общества с  ограниченной ответственностью «Строительное дело» по муниципальному  контракту № 80-ОУМС/А-15 от 13.09.2015 до 803 200,72 рублей.  

Взыскать с Отдела по управлению муниципальной собственностью  Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района  Сахалинской области в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Строительное дело» недополученный суммы в размере  3 657 652 рублей 85 копеек.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.В.Кучкина